Licitações de Mao Obra Construcao

O prazo estipulado para execução e entrega da obra será de 16 dezesseis meses, conforme cronograma físico-financeiro. O prazo estipulado para execução e entrega da presente obra será de 16 dezesseis meses, conforme cronograma físicofinanceiro.

O pagamento será efetuado até 30 trinta dias após as medições. O pagamento será efetuado até 30 trinta dias após as medições

Será exigida a garantia da contratação de 5 cinco por cento do valor total da contratação. será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da lei n ****, de 2021, com validade durante a execução do contrato e 90 noventa dias após término da vigência contratual, podendo o contratado optar pela caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, segurogarantia, fiança bancária ou título de capitalização, em valor correspondente a 5 cinco por cento do valor total da contratação.

O critério de julgamento é o menor preço ofertado. o critério de julgamento a ser adotado é o menor preço ofertado.

A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômicofinanceira, não poderá ser substituída pelo registro cadastral no sicaf. a documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômicofinanceira, não poderá ser substituída pelo registro cadastral no sicaf.

As sanções incluem advertência, impedimento de licitar e contratar, declaração de inidoneidade, multa e outras. serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções: i. advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave art. 156, 2, da lei ****, de 2021 ii. impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos i, li, iil e iv, do item 15. 1. , sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave art. 156, 4, da lei n ****, de 2021 iii. declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos v, vi, vii e viii do item 15 1 acima, bem como os incisos ii, ill e iv do item 15. 1. acima, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave art. 156, 5, dalei n ****, de 2021. iv. multa: a moratória de 0, 5 meio por cento por dia de atraso injustificado sobre o valor da parceia inadimpiida, até o limite de 10 dez dias b moratória de 10 dez por cento por dia de atraso injustificado sobre o valor total docontrato, até o máximo de 20 vinte por cento, pela inobservância do prazo fixado paraapresentação, suplementação ou reposição da garantia. o atraso superior a 10 diasautoriza a adminitração a promover a extinção do contrato por descumprimento oucumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso i do art. 137 da leì n. ****, de 2021. c compensatória de 30 trinta por cento sobre o valor total do contrato, no caso deinexecução total do objeto.

A visita técnica é facultativa. a visita técnica é facultativa para o conhecimento pleno do local onde serão prestadosos serviços, e, será realizada pelos responsávelis da empresa, e será feita com oacompanhamento do servidor da pivisdi designado para essa finaiidade, que atestaráa visita para a empresa contratada

O pedido de impugnação deve ser protocolado até 3 cinco dias úteis antes da data da abertura do certame. devendo protocolar o pedido até 3 cinco dias úteis antes da data da abertura do certame.

O valor estimado da contratação é de R$ ****,03. o valor estimado da contratação é de r ****, 03 três milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, cento e setenta e oito reais e três centavos.

O prazo máximo para execução e entrega dos projetos e da obra é de 24 vinte e quatro meses, contados da emissão da respectiva ordem de serviço, a qual será emitida em até 10 dez dias, contados da assinatura deste instrumento contratual, pelo gestor ou fiscal designados.

O pagamento será realizado conforme liberação das parcelas pelo governo federal, os pagamentos ao fornecedor só serão liberados após a vistoria pelo governo federal.

A contratada deverá prestar garantia correspondente a 5 cinco por cento do valor do contrato, sendo seu valor atualizado nas mesmas condições daquele que deverá ser efetivada em até 05 cinco dias antes da assinatura do contrato.

Para julgamento será adotado o critério de menor preço global, nos termos do artigo 6, inciso xxxviii, alínea a da lei federal n ****.

Nos termos do inciso ii, art. 63 da lei **** será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor.

Pela inexecução total ou parcial do contrato o contrante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as sanções estipuladas na lei federal n ****, sendo que os casos omissos sujeitar seão às normas do código civil, pertinentes aos contratos.

O licitante que optar por realizar visita técnica terá disponibilizado pela administração data e horário exclusivos, a serem agendados na secretaria municipal de planejamento de desenvolvimento urbano, no telefone 14 ****, de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes.

Nos termo do artigo 164 da lei ****, qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 03 três dias úteis antes da data designada para abertura do certame.

O valor global máximo que a prefeitura se propõe a pagar pela execução dos serviços, objeto desta concorrência é r ****, 15 seis milhões e duzentos e quarenta e nove mil e quinhentos e trinta e um assinado por 2 pessoas: daniel mesquita de araujo e amanda quinalha diniz reais e quinze centavos.