Licitações de Lagoas

O prazo de execução da obra será o definido em seu cronograma físico-financeiro e começará a contar: a 05 cinco dias úteis para o início da obra, após emissão da ordem de serviços b 90 noventa dias para conclusão, contados da expedição da primeira ordem de serviços.

Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as medições, correspondendo às etapas concluídas do cronograma físico-financeiro da obra, nos termos desta cláusula.

A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da lei n ****, de 2021, na modalidade xxxxxx, em valor correspondente a x xxxx por cento do valor inicialtotalanual do contrato.

O critério de julgamento adotado será o menor valor global, considerado o menor dispêndio para a administração, nos termos do art. 34 da lei n ****, e observadas as exigências contidas neste edital e seus anexos quanto às especificações do objeto.

A habilitação dos licitantes será verificada por meio do bll compras https:bllcompras. com, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômicofinanceira e habilitação técnica.

A administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes eou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o agente de contratação exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 03 três dias úteis contados da solicitação.

Até 03 três dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este edital.

O valor estimado é de R$ ****,46 seiscentos e sessenta e sete mil, quinhentos e oitenta e nove reais e qurenta e seis centavos.

O edital prevê que os materiais, ora licitados, deverão ser entregues no prazo de até 15 quinze dias após o recebimento da nota de empenho ou instrumento hábil ordem de compra eou contrato.

O edital prevê que o pagamento dos materiais fornecidos pela licitante vencedora será efetuado pela administração no prazo de até 30 trinta dias, após a emissão da nota fiscal e a conferência das quantidades entregues em cada momento, mediante crédito em conta corrente do mesmo cnpj.

O edital informa que o critério de julgamento é menor preço por item.

O edital informa que para fins de habilitação a licitante deverá enviar os documentos descritos no item 7.

O edital informa que a licitante ou a contratada será responsabilizada administrativamente pelas infrações descritas no item 19. 1.

O edital informa que até 3 três dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este edital.

O edital informa que estimase para a contratação almejada o valor aproximado de r ****, 00 quatrocentos e quarenra e seis mil, setecentos e trinta reais.