Licitações de Execucao Ampliacao

O prazo estimado de execução é de 2 meses, contado da ordem de início dos serviços, conforme cláusula segunda da minuta contratual: prazo estimado de execução é de 2 dois meses, contado da ordem de início dos serviços.

O pagamento será realizado até 30 dias após a aferição do serviço e apresentação de documento fiscal, mediante transferência bancária, conforme cláusula sexta: o pagamento será realizado até 30 dias após a aferição do serviço prestado, e apresentação de documento fiscal, mediante transferência bancária.

Há previsão de garantia adicional se a proposta for inferior a 85% do valor orçado, conforme item ****: será exigida garantia adicional, em montante equivalente à diferença entre o valor orçado pela administração e o valor da proposta.

O tipo de julgamento é o menor preço global, conforme preâmbulo do edital: tipo de julgamento: menor preço glo. .

A habilitação exige documentos como ato constitutivo, CNPJ, certidões fiscais, FGTS, CNDT, balanço patrimonial e atestados de capacidade técnica, conforme item 6. 1 do edital.

As sanções incluem advertência, multa de 0,5% a 30% sobre o valor do contrato, impedimento de licitar e declaração de inidoneidade, conforme item 11. 2: a administração poderá aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade.

O pedido de impugnação deve ser protocolado até 3 dias úteis antes da data da abertura do certame, conforme item 9. 1: devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data da abertura do certame.

Propostas com preços inexequíveis, acima do orçamento estimado, ou com desconformidade insanável com o edital serão desclassificadas, conforme item 5. 5: serão desclassificadas as propostas que: apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado.

O valor estipulado é de R$ ****,56, conforme item 1. 3: o valor estipulado para a presente licitação é de R$ ****,56.

O prazo de início de fornecimento/execução dos serviços deve estar de acordo com o estabelecido no termo de referência. Conforme o edital: prazo de inicio de fornecimentoexecu��o dos servi�os de acordocom o estabelecido no termo de referencia anexo i do edital desseprocesso.

Os critérios de pagamento estão previstos no termo de referência. O edital menciona: os crit�rios de pagamento est�o previstos no termo de refer�ncia.

Não será exigida garantia de execução do contrato, salvo garantia adicional se a proposta final for inferior a 85% do valor orçado. O edital afirma: n�o ser� exigida a presta��o de garantia para a execu��o do contrato, ressalvada a obrigatoriedade de presta��o de garantia adicional pelo licitante vencedor caso a proposta finalhomologada seja inferior a 85 oitenta e cinco por cento do valor or�ado pela administra��o.

O critério de julgamento é o menor preço global. O edital especifica: o crit�rio de julgamento adotado ser� o menor pre�o global, considerado omenor disp�ndio para a administra��o.

Exige habilitação jurídica, regularidade fiscal, social, trabalhista, econômico-financeira e qualificação técnica, incluindo comprovação de capacidade técnico-operacional com certidões de acervo do CREA. O edital detalha: a habilita��o dos licitantes ser� verificada por meio do portal de compras publicas, em rela��o � habilita��o jur�dica, � regularidade fiscal e trabalhista, � qualifica��o econ�mica financeira e habilita��o t�cnica.

As sanções administrativas estão previstas no termo de referência. O edital menciona: as san��es administrativas est�o previstas no termo de refer�ncia.

A visita técnica é facultativa, mas a declaração de visita ou não visita é obrigatória. O edital afirma: � facultativa a visita t�cnica dos licitantes ao local onde se executar� aobra e tanto a declara��o de visita t�cnica facultativa. . . quanto a declara��o de n�o visita t�cnica. . . s�odocumentos obrigat�rios.

Impugnações e pedidos de esclarecimento podem ser feitos até 3 dias úteis antes da abertura da sessão pública. O edital informa: at� 03 tr�s dias �teis antes da data designada para a abertura da sess�o p�blica, qualquerpessoa poder� impugnar este edital eou apresentar pedido de esclarecimento.

Propostas com preços excessivos, simbólicos, de valor zero ou inexequíveis serão desclassificadas, assim como aquelas que identificarem o licitante. O edital afirma: ser�o desclassificadas as propostas que apresentaremcota��es contendo pre�os excessivos, simb�licos, de valor zero ouinexequ�veis e tamb�m ser� desclassificada a proposta que identifique o licitante.

O prazo máximo para execução da obra é o indicado no cronograma físico-financeiro, contado a partir do dia seguinte ao de emissão da ordem de serviço. Conforme edital: o prazo máximo para execução da obra objeto deste edital é o indicado no cronograma físico-financeiro.

O pagamento será efetuado em até 30 dias corridos após a apresentação e o aceite da nota fiscal/fatura e da medição mensal atestada pela fiscalização. Conforme edital: o pagamento será efetuado em até 30 trinta dias corridos após a apresentação e o aceite da nota fiscal/fatura e da medição mensal.

Será exigida garantia de execução contratual de 5% do valor inicial do contrato, além de garantia de proposta de 1% do valor estimado. Conforme edital: será exigida da contratada garantia de execução contratual correspondente a 5 cinco por cento do valor inicial do contrato.

O critério de julgamento é o menor preço global. Conforme edital: critério de julgamento: menor preço global.

A habilitação exige documentos de habilitação jurídica, qualificação técnica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira e declarações. Conforme edital: será considerado habilitado o licitante que apresentar os documentos relacionados nos subitens **** a ****.

As sanções incluem advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade. Conforme edital: a administração poderá . . . aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade.

A vistoria prévia é facultativa, com agendamento pela secretaria de obras. Caso não realize, o licitante pode substituir por declaração formal. Conforme edital: o licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela administração data e horário exclusivos.

Os pedidos de esclarecimento e impugnação podem ser enviados até 3 dias úteis anteriores à data de abertura da sessão pública. Conforme edital: os pedidos de esclarecimentos . . . poderão ser enviados ao agente de contratação, até 03 três dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública.

Propostas com preço final superior ao máximo fixado ou manifestamente inexequíveis serão desclassificadas. Para obras, são inexequíveis propostas inferiores a 75% do valor orçado. Conforme edital: serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75 setenta e cinco por cento do valor orçado.

O preço máximo estabelecido é de R$ ****,45. Conforme edital: preço máximo estabelecido: r$ ****,45.

O prazo de vigência do contrato será de 01 um ano a partir de sua assinatura, nos termos do art. 105 da lei no 14. 133/2021, podendo ser prorrogado. o prazo de vigência do contrato será de 01 um ano a partir de sua assinatura.

O pagamento será efetuado em até 30 dias após o recebimento das notas fiscais, conforme medições. efetuará o pagamento de cada etapa das obras, objeto deste contrato, à empresa contratada, com prazo não superior a trinta dias, contado a partir do recebimento das notas fiscais.

Não será exigida prestação de garantia pela empresa vencedora do certame. não será exigida prestação de garantia pela empresa vencedora do certame.

O julgamento das propostas será feito pelo critério do maior desconto global. o julgamento das propostas será feito pelo critério do maior desconto global.

Exige-se habilitação jurídica, regularidade fiscal, social e trabalhista, qualificação econômico-financeira e técnica, incluindo registro no CREA/CAU e atestado de capacidade técnica. comprovante de que possui em seu quadro de funcionários ou em seu quadro societário, profissional de nível superior, com registro junto ao conselho de classe.

As sanções incluem advertência, multa de 30%, impedimento de licitar e contratar por até 3 anos e declaração de inidoneidade por 3 a 6 anos. multa de 30 qualquer infração art. 156, 3o.

A visita técnica é facultativa, devendo ser agendada previamente pelo telefone 49 **** **** ser feitas tantas visitas técnicas quantas cada interessado considerar necessário.

O prazo para impugnar o edital é até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. decairá do direito de pedir esclarecimento ou impugnar os termos deste edital aquele que não o fizer em até 03 três dias úteis antes da data de abertura do certame.

Propostas com vícios insanáveis, que não obedeçam às especificações técnicas, com preços inexequíveis ou acima do orçamento máximo serão desclassificadas. serão desclassificadas as propostas que: contiverem vícios insanáveis.

O valor máximo total é de R$ ****,19. valor máximo total r: ****,19.

O prazo para execução da obra é de até 90 dias, conforme o edital: o prazo para a execução da obra, será de até 90 noventa dias.

O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega e aceitação, conforme o edital: o pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30º trigésimo dia.

Será exigida garantia de 5% do valor global do contrato, conforme o edital: a garantia a que se refere o item 23 será de 5 cinco por cento do valor global do contrato.

O critério de julgamento é o menor preço, conforme o edital: para julgamento, será adotado o critério de menor preço.

Os licitantes devem encaminhar a documentação de habilitação junto com a proposta, conforme o edital: os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta.

As sanções incluem advertência e multas, conforme o edital: multa de até 10 do total do contrato. . . para o caso de atraso superior a 10 dez dias corridos.

A visita técnica é opcional, conforme o edital: é facultada às empresas realizarem visita ao município de resplendor.

O prazo para impugnação é de até 3 dias úteis antes da data de recebimento das propostas, conforme o edital: até 03 três dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório.

O licitante pode ser desqualificado por não comprovar habilitação, conforme o edital: será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos.

O valor estimado global é de R$ ****,39, conforme o edital: valor estimado global de contratação: r ****, 39.