Licitações Itapitanga - BA

O edital prevê que o prazo de entrega dos produtos é de até 10 dez dias, contados do recebimento da ordem de fornecimento.

O edital prevê que o pagamento será realizado no prazo de até 30 trinta dias, contados a partir do recebimento da nota fiscal ou fatura.

O edital prevê que odos os equipamentos deverão ter garantia mínima de 12 doze meses, contados a partir do recebimento definitivo.

O edital prevê que o critério de julgamento será o de menor preço por item.

O edital prevê que o licitante vencedor deverá enviar os documentos de habilitação no prazo de máximo de 2 duas horas, após a solicitação do pregoeiro.

O edital prevê que o atraso injustificado ou retardamento na entrega do objeto deste certame sujeitará a contratada, a juízo da administração, à multa moratória de 0, 5 meio por cento por dia de atraso, até o limite de 10 dez por cento do valor.

O edital prevê que caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra.

O edital prevê que qualquer pessoa poderá impugnar o edital de licitação por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data de abertura do certame.

O prazo de entrega dos produtos é de até 30 trinta dias corridos, contados a partir do recebimento da nota de empenho ou assinatura do contrato, no endereço a ser indicado pela secretaria municipal de saúde.

O pagamento será realizado no prazo de até 30 trinta dias, contados a partir do recebimento da nota fiscal ou fatura.

Todos os equipamentos deverão ter garantia mínima de 12 doze meses, contados a partir do recebimento definitivo.

O critério de julgamento será o de menor preço por item.

O licitante vencedor deverá enviar os documentos de habilitação no prazo de máximo de 2 duas horas, após a solicitação do pregoeiro, sob pena de desclassificação.

O atraso injustificado ou retardamento na entrega do objeto deste certame sujeitará a contratada, a juízo da administração, à multa moratória de 0, 5 meio por cento por dia de atraso, até o limite de 10 dez por cento do valor.

Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 5 cinco dias úteis, contados da solicitação.

Qualquer pessoa poderá impugnar o edital de licitação por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data de abertura do certame.

O prazo de entrega é até as 02:00 da manhã no dia 17 de abril de 2026, após o recebimento da ordem de fornecimento.

O pagamento será realizado em até 30 trinta dias após a data do recebimento de cada parcela do produto entregue.

Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

O critério de julgamento adotado será o menor preço global.

O licitante vencedor deverá enviar os documentos de habilitação no prazo de máximo de 2 duas horas.

O atraso injustificado sujeitará a contratada à multa moratória de 0,5 meio por cento por dia de atraso.

Caso a compatibilidade com as especificações não possa ser aferida, o pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra.

A impugnação deverá ser realizada exclusivamente por forma eletrônica no email: licitacompras. itapitanga@hotmail. com.