Licitações Catingueira - PB

A entrega deverá ser realizada no prazo de até 10 dias corridos, após solicitado pela administração pública. Conforme edital: a entrega deverá ser realizada no prazo de até 10 dias corridos, após solicitado pela administração pública.

O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega, mediante apresentação da nota fiscal. Conforme termo de referência: o pagamento será efetuado em até 30 dias dias após a entrega, mediante a apresentação da nota fiscal correspondente.

O critério de julgamento é o menor preço do item. Conforme edital: o critério de julgamento adotado será o menor preço do item.

O licitante vencedor será convocado para apresentar documentos de habilitação em até 30 minutos. Conforme edital: o licitante melhor classificado será convocado via chat para apresentar os documentos de habilitação no prazo de até 30 trinta minutos.

As sanções incluem multa de 15% do valor do contrato e impedimento de licitar. Conforme termo de referência: a sanção prevista no inciso ii do item 15. 2, calculada na forma do contrato, será de 15quinze por cento do valor do contrato celebrado.

O prazo para impugnação é até 3 dias úteis antes da abertura da sessão. Conforme edital: até 03 três dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este edital.

Propostas com desconto de 50% sobre o valor orçado podem ser consideradas inexequíveis. Conforme edital: é considerado inexequibilidade as propostas valores constando desconto de 50 cinquentapor cento sobre o valor orçado pela administração.

O valor total estimado é R$ ****,00. Conforme termo de referência: total r ****,00.

A obra deverá ser executada no prazo máximo de 4 meses, conforme cronograma, iniciada a contagem a partir da data de emissão da ordem de serviços. a obra, objeto desta licitação, deverá ser efetivada executada no prazo máximo de 4 quatro meses, conforme cronograma, iniciada a contagem a partir da data de emissão da ordem de serviços.

O pagamento será realizado por etapa, de acordo com a medição do evento, em até 15 dias úteis após a entrega da nota fiscal. após confirmada a execução do objeto, a administração contratante terá prazo de até 15 quinze dias úteis para realizar o pagamento, contados da data de entrega da nota fiscal pela contratada

Não será cobrada garantia contratual. não será cobrado garantia contratual

O critério de julgamento é o menor preço global. o critério de julgamento adotado será o menor preço global

Exige-se habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira, incluindo registro no CREA/CAU, atestados de capacidade técnica e balanço patrimonial. para garantir a condição de habilitação do licitante no presente procedimento, exigir-se-á dos interessados, a apresentação de toda a documentação com data de validade compatível

Multa de 0,1% ao dia de atraso, 0,5% ao dia após 30 dias de atraso, e 2% por descumprimento de outras cláusulas. pelo atraso injustificado na execução da obra, será aplicada multa de 0, 1 zero vírgula um por cento ao dia de atraso

O prazo para impugnação e esclarecimentos é até 20/10/2026, 23:59 horas. limite para esclarecimentos e impugnações: ****, 23: 59 horas.

Desclassificação por não enviar garantia de proposta, proposta em desconformidade, preços inexequíveis, falta de assinaturas, ausência de BDI, encargos sociais ou planilha orçamentária. o não envio do segura implicará em desclassificação

O critério de julgamento é o menor preço, conforme o trecho: a licitação será do tipo menor preço, com critério de disputa aberta.

O prazo final para envio de impugnação e esclarecimento é 20/10/2026, conforme o trecho: data final para envio de impugnação e esclarecimento: 20/10/2026, as 23h59mm.