A licitação tem por objeto a aquisição de empreitada global para execução de obra comum de engenharia para a instalação de novo padrão de entrada de energia trifásico ****, disjuntor trifásico 125a, com capacidade para 75 kw, ramal de carga e quadro de distribuição na casa familiar rural santo agostinho. A abertura da sessão pública ocorrerá em 08/01/2026. O critério de julgamento é menor preço. A empresa deve apresentar a proposta com o valor máximo não superior a r ****,80. O prazo para a execução da obra/serviço será de até 03 três meses. O pagamento será efetuado através de depósito na conta do fornecedor. Os licitantes interessados deverão realizar visita técnica ou apresentar autodeclaração de conhecimento do local. O prazo para impugnação é de 3 dias úteis antes da abertura do certame.
O prazo para a execução da obra/serviço será de até 03 três meses, e deverá obedecer ao cronograma físico financeiro dos projetos anexos, a contar da expedição da ordem de serviço pelo município.
O pagamento será efetuado através de depósito na conta do fornecedor, sendo que os dados bancários do fornecedor deverão ser indicados no corpo da nota, conforme medição realizada pelo setor de engenharia do município.
Não será cobrada nenhuma importância da proponente vencedora à qual for adjudicado o objeto da presente licitação e efetivada a correspondente contratação, a título de garantia contratual.
O critério de julgamento é menor preço.
O licitante declara, nos termos do art. 63, i da lei n **** que atende aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.
O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações, com aplicação das seguintes sanções art. 155 e 156 da lei n ****.
Os licitantes interessados em participar desta licitação deverão realizar visita técnica pelo responsável técnico engenheiro civil ou representante legal da empresa, no local da obra, juntamente com o responsável designado pelo município de quilombo, podendo a declaração de vista técnica ser substituída por autodeclaração de pleno conhecimento do objeto, condições locais e das peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos sendo esta emitida pelo representante legal da empresa licitante.
Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da legislação vigente ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data da abertura do certame, exclusivamente por forma eletrônica, no endereço eletrônico https:bnc. org. br.
O custo estimado total da contratação é de r ****,80 trinta e oito mil quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta centavos.
