Municipio De Porto - Prefeitura Municipal De Porto

O prazo de execução da obra será definido no cronograma físico-financeiro, com início em até 5 dias úteis após a emissão da ordem de serviços e conclusão em 4 semanas após a expedição da primeira ordem de serviços. o prazo de execu��o da obra ser� o definido em sua cronograma f�sicofinanceiro e come�ar� a contar: a 05 cinco dois dias �teis para o in�cio da obra, ap�s emiss�o da ordem de servi�os b 04 quatro semanas para conclus�o, contados da expedi��o da primeira ordem de servi�os.

As regras acerca do pagamento são as estabelecidas na minuta do contrato, anexo a este edital. as regras acerca do pagamento s�o as estabelecidas na minuta do contrato, anexo a este edital.

Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes na minuta do contrato. ser� exigida a presta��o de garantia na presente contrata��o, conforme regras constantes do na minutado contrato.

O critério de julgamento adotado será o menor valor global. o crit�rio de julgamento adotado ser� o menor valor global

A habilitação dos licitantes será verificada por meio do portal de compras públicas, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômico-financeira e habilitação técnica. a habilita��o dos licitantes ser� verificada por meio doportal de compras publicas, em rela��o � habilita��o jur�dica, � regularidade fiscal e trabalhista, �qualifica��o econ�micofinanceira e habilita��o t�cnica.

O licitante/adjudicatário que der causa à inexecução parcial ou total do contrato, deixar de entregar documentos, não mantiver a proposta, não assinar o contrato, ensejar retardamento, apresentar declaração falsa, fraudar a licitação, comportar-se de modo inidôneo ou praticar atos ilícitos ficará sujeito a advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, ou declaração de inidoneidade. o licitanteadjudicat�rio que: **** causa � inexecu��o parcial ou total do contrato. . . ficar� sujeito. . . �s seguintes san�es: **** por escrito **** **** de licitar e contratar **** de inidoneidade para licitar ou contratar.

Até 3 dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este edital. at� 03 tr�s dias �teis antes da data designada para a abertura da sess�o p�blica, qualquer pessoapoder� impugnar este edital.

A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente ou a rescisão do contrato. a falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informa��es nele contidas implicar� a imediata desclassifica��o do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescis�o do contrato ou do documento equivalente, sem preju�zo das demais san�es cab�veis.

O valor estimado é de R$ ****,09. valor estimado ****, 09

Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes na minuta do contrato.

O critério de julgamento adotado será o menor valor global, considerado o menor dispêndio para a administração.

A habilitação dos licitantes será verificada por meio do portal de compras públicas, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômico-financeira e habilitação técnica.

O licitante/adjudicatário que cometer infração administrativa ficará sujeito a advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, e declaração de inidoneidade.

Caso a compatibilidade com as especificações demandadas não possa ser aferida, o agente de contratação exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta.

Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este edital.

A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente.

O valor estimado é de R$ ****,00.

O prazo de execução da obra será o definido em seu cronograma físico-financeiro e começará a contar: a 05 cinco dois dias úteis para o início da obra, após emissão da ordem de serviços b 04 quatro semanas para conclusão, contados da expedição da primeira ordem de serviços.

Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as medições, correspondendo às etapas concluídas do cronograma físico-financeiro da obra, nos termos desta cláusula.

No momento da apresentação da proposta, a licitante deverá apresentar comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação, no valor não superior a 1 um por cento do valor estimado para a contratação, equivalente aproximadamente a r ****, 00 dois mil oitocentos e oitenta reais nas modalidades abaixo, nos termos da lei **** e alterações posteriores.

O critério de julgamento adotado será o menor valor global, considerado o menor dispêndio.

A habilitação dos licitantes será verificada por meio do portal de compras publicas, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômicofinanceira e habilitação técnica.

O licitanteadjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: advertência por escrito, multa, impedimento de licitar e contratar, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o agente de contratação exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 03 três dias úteis contados da solicitação.

Até 03 três dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este edital.

Valor estimado r ****, 00 duzentos e oitenta e oito mil reais.