Municipio De Aguas Mornas - Município De Águas Mornas

O contratado se compromete a executar as obras no prazo conforme previsto no cronograma físico-financeiro, a partir da expedição da ordem de serviço.

O pagamento ocorrerá em até 30 dias da emissão da fatura fiscal, mediante crédito bancário, após aprovado e liberado pelo setor competente.

A empresa contratada ficará responsável pelo prazo de 5 cinco anos, contados da data de firmamento do termo de recebimento definitivo, por quaisquer defeitos.

A contratada deve manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório.

Em caso de inexecução parcial, a contratada fica sujeita a multa de 0,5 zero virgula cinco por cento do valor contratado, por dia de atraso na entrega ou conclusão das obras.

O contratado se compromete a executar as obras no prazo conforme previsto no cronograma físico-financeiro, a partir da expedição da ordem de serviço. o contratado se compromete a executar as obras no prazo conforme previsto no cronograma físico-financeiro, a partir da expedição da ordem de serviço.

O pagamento será efetuado com base nas medições, mediante a apresentação de nota fiscal correspondente ao termo de medição da obra/etapa realizada, em até 30 dias da emissão da nota fiscal, mediante crédito bancário, após aprovado e liberado pelo setor competente. o pagamento ocorrerá em até 30 trinta dias da emissão da nota fiscal, mediante crédito bancário, após aprovado e liberado pelo setor competente.

Após o recebimento definitivo do objeto contratual, a empresa contratada ficará responsável pelo prazo de 05 cinco anos, contados da data de firmamento do termo de recebimento definitivo, por quaisquer defeitos. a empresa contratada ficará, ainda, responsável pelo prazo de 05 cinco anos, contados da data de firmamento do termo de recebimento definitivo, por quaisquer defeitos

Ocorrendo a inexecução parcial das cláusulas, a contratada ficará sujeita a multa de 0,5% do valor contratado por dia de atraso, multa de 20% sobre o valor vincendo pela injusta recusa de conclusão, multa compensatória de 20% pela rescisão determinada pela contratante, advertência, suspensão e declaração de inidoneidade. ocorrendo a inexecução parcial das cláusulas contidas no presente contrato por parte da contratada, ficará esta sujeita as seguintes penalidades: a multa de 0, 5 zero virgula cinco por cento do valor contratado, por dia de atraso

A contratação será realizada em lote único, sob regime de empreitada por preço global.

Os requisitos de habilitação jurídica, fiscal, econômico-financeira e técnica das empresas interessadas serão definidos no termo de referência e no edital, incluindo a exigência de comprovação de aptidão técnica mediante atestados e praça josé adão lehmkuhl, 62 centro fone: 48 ****: **** �guas mornas santa www. ***. *. * certidão de acervo técnico cat, compatíveis com o objeto.

A estimativa de custos foi elaborada com base na tabela sinapi vigente, conforme detalhamento constante da planilha orçamentária, resultando no valor global estimado de r ****, 38.

A entrega deverá ocorrer no período de até 2 dois dias úteis após emissão da autorização de fornecimento, conforme necessidade da administração, podendo ser entregue dentro de todo o território municipal. o material deveré ser entregue no local indicado pela administração, situado dentro do município de Íguas mornas sc, durante o horário comercial

O pagamento será efetuado em até 30 trinta dias após a entrega do objeto autorizado, mediante a apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo setor competente. o pagamento será efetuado em até 30 trinta dias após a entrega do objeto autorizado

A nota fiscal deverá constar o prazo de garantia ou validade do produto. A empresa se responsabiliza pelos vícios e danos decorrentes do objeto. esponsabilizarse pelos vícios e danos decorrentes do objeto

O critério de julgamento adotado será o de menor preço. optando-se, no presente caso, pelo critério de menor preço.

A contratada deve manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação

Materiais entregues danificados ou com imperfeições deverão ser repostos pela empresa sem prejuízos para a administração, no prazo de 3 três dias corridos após notificação. Se a substituição não for realizada no prazo, a contratada estará sujeita às sanções previstas no edital e nas leis pertinentes. se a substituição do objeto cotado não for realizada no prazo referido, a contratada estará sujeita às sanções previstas no edital

O valor total estimado é de R$ ****,90. otal: r ****, 90