Licitações de Autodromo

O prazo para a execução dos serviços é de 3 três meses, contados a par r da data de assinatura da ordem de serviço e conforme o cronograma sico financeiro.

A contratada prestará garan a no valor correspondente a 5 cinco por cento do valor do contrato.

O critério de julgamento é maior desconto.

Os documentos de habilitação devem demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da lei federal n ****.

A administração poderá aplicar advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Para o correto dimensionamento e a elaboração de sua proposta, o licitante deverá realizar vistoria no trecho do empreendimento, para o qual não será necessária a presença de um servidor da goinfra na visita.

A impugnação ao edital deve ser protocolada até 3 trêsdias úteis antes da data da abertura do certame.

O valor total estimado da contratação é de ****, 33 r cinco milhões e novecentos e noventa e cinco mil e cento e quarenta e nove reais e trinta e três centavos.

O prazo de execução da obra será de 8 meses, conforme cronograma.

O pagamento será efetuado mensalmente, até o 30º dia, após a emissão da nota fiscal, devidamente aceita.

A contratada responderá pela solidez e segurança da obra pelo prazo de 5 anos, contados a partir do recebimento definitivo.

O critério de julgamento é o menor preço global.

A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar os documentos exigidos no edital.

As licitantes ou adjudicatárias que incorram em infrações sujeitam-se às sanções administrativas, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal.

A impugnação ao edital deve ser protocolada por meio eletrônico, via sistema, em até 03 três dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública.

A despesa total com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ ****,73.

O critério de julgamento é menor preço total por lote.