Licitações de Praca Beira Rio

O edital prevê que o prazo de execução dos obraserviços será de 12 meses, contados a partir da data de início, conforme estabelecido no projeto básico e cronograma físico-financeiro.

O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, no prazo máximo de até 30 dias, contados do recebimento da nota fiscal/fatura, após o ateste da execução do objeto do contrato.

O edital não prevê a exigência de garantia de execução para esta contratação.

O critério de julgamento adotado será o de menor preço global.

A habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, e qualificação econômico-financeira e técnica são exigidas, conforme detalhado no item XXVIII do edital.

O edital prevê sanções administrativas como advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em caso de descumprimento contratual.

O edital não especifica a necessidade de visita técnica obrigatória.

O edital não prevê a necessidade de envio de amostras.

O prazo para impugnação ao edital e pedido de esclarecimento é de até 3 dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública.

O valor total estimado da contratação é de R$ ****,09.

O edital prevê licitação na modalidade concorrência eletrônica, tipo menor preço global.

O prazo para a execução da obra é de 40 dias, conforme cronograma físico financeiro anexo x deste edital.

O pagamento será efetuado em até 30 dias, após a liquidação da nota fiscal eletrônica nfe correspondente, realizado por meio de ordem bancária. O pagamento será realizado por duas medições, conforme o cronograma físico financeiro.

Esta obra terá garantia de acordo com o artigo 618 da lei n. o **** que instituiu o código civil.

Para julgamento será adotado o critério de menor preço global, observado o prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste edital e anexos.

A habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, habilitação econômico financeira e qualificação técnica são exigidas para participação na licitação.

Cometem infração administrativa o licitante que deixar de entregar documentação, não mantiver a proposta, não celebrar o contrato, apresentar declaração falsa, fraudar a licitação, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude, praticar atos ilícitos ou entregar objeto com vícios ou defeitos.

As empresas interessadas em participar poderão, se assim quiserem, realizar visita técnica ao local de execução da obra efetuando sua comprovação mediante o preenchimento de atestado de visita técnica com a devida assinatura e carimbo do engenheiro responsável.

Para este procedimento licitatório, não serão solicitadas apresentação de amostras.

Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este edital por irregularidade na aplicação da lei no ****, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data da abertura do certame.

O valor estimado para a execução dos serviços, objeto do presente pregão, é de R$ ****,04.

O prazo para a execução da obra é de 40 dias, conforme cronograma físico financeiro anexo x deste edital.

O pagamento será efetuado em até 30 dias, após a liquidação da nota fiscal eletrônica nfe correspondente, realizado por meio de ordem bancária. O pagamento será realizado por duas medições, conforme o cronograma físico financeiro.

Esta obra terá garantia de acordo com o artigo 618 da lei n. o **** que instituiu o código civil.

Para julgamento será adotado o critério de menor preço global, observado o prazo para fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições definidas neste edital e anexos.

A habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, habilitação econômico financeira e qualificação técnica são exigidas para participação na licitação.

Cometem infração administrativa o licitante que deixar de entregar documentação, não mantiver a proposta, não celebrar o contrato, apresentar declaração falsa, fraudar a licitação, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude, praticar atos ilícitos ou entregar objeto com vícios ou defeitos.

As empresas interessadas em participar poderão, se assim quiserem, realizar visita técnica ao local de execução da obra efetuando sua comprovação mediante o preenchimento de atestado de visita técnica com a devida assinatura e carimbo do engenheiro responsável.

Para este procedimento licitatório, não serão solicitadas apresentação de amostras.

Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este edital por irregularidade na aplicação da lei no ****, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data da abertura do certame.

O valor estimado para a execução dos serviços, objeto do presente pregão, é de R$ ****,04.