Licitações de Pederneiras

O prazo de entrega deve ser informado na proposta, conforme o termo de referência, contado a partir do recebimento do pedido pela Secretaria Municipal de Compras e Licitações. prazo de entrega conforme disposições contidas no termo de referência, contada a partir da data de recebimento, pela contratada, do pedido emitido pela secretaria municipal de compras e licitações.

O pagamento será efetuado dentro do prazo estabelecido no termo de referência, após o recebimento definitivo do objeto e apresentação da nota fiscal atestada. o município de pederneiras efetuará o pagamento dentro do prazo estabelecido no anexo i termo de referência, contados da data do recebimento definitivo do objeto e após a apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada.

O prazo de garantia dos equipamentos será de 12 meses, contados da data de entrega no almoxarifado central. o prazo de garantia dos equipamentos será de 12 doze meses, a contar da data de sua entrega no almoxarifado central.

O critério de julgamento é o menor preço por item. o critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido neste edital e seus anexos.

Exige-se habilitação jurídica, regularidade fiscal, social e trabalhista, e qualificação econômico-financeira, com documentos como CNPJ, certidões e certidão negativa de falência. habilitação jurídica. . . prova de regularidade fiscal, social e trabalhista. . . prova da qualificação econômico-financeira.

Multa de mora de 1% ao dia de atraso, até o limite de 30% do valor do contrato, além de outras sanções como advertência, impedimento de licitar e declaração de inidoneidade. multa de mora, de 1 um por cento ao dia de atraso até o limite de 30 do valor do contrato.

O pedido de impugnação ao edital deve ser feito em até 3 dias úteis antes da data de abertura das propostas. poderão solicitar os pedidos de esclarecimentos ou providências do ato convocatório do pregão em até 03 três dias úteis anteriores a data fixada para abertura das propostas.

Propostas com vícios insanáveis, em desacordo com as especificações, inexequíveis, ou que identifiquem o licitante serão desclassificadas. será desclassificada a proposta que: contiver vícios insanáveis. . . não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste edital ou demonstrar-se inexequível.

O valor total estimado da licitação é de R$ ****,50. total geral r$ ****,50.

A entrega da totalidade dos equipamentos deverá ser realizada em até 15 quinze dias corridos, contados da assinatura do contrato.

O pagamento será efetuado por meio de depósito em conta corrente da contratada, mediante a apresentação da nota fiscal/fatura correspondente, devidamente atestada, no prazo de até 20 vinte dias corridos.

O prazo de garantia dos equipamentos será de 12 doze meses, a contar da data de sua entrega no almoxarifado central.

O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido neste edital e seus anexos.

Nos casos de atraso na execução de serviço ou na entrega de produtos o contratado estará sujeito a multa de mora, de 1 um por cento ao dia de atraso até o limite de 30 do valor do contrato.

Em caso de impugnação ao ato convocatório, a decisão sobre a petição se dará no prazo de até 3 três dias úteis.

Será desclassificada a proposta que contiver vícios insanáveis, não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste edital ou demonstrar-se inexequível.

O valor total geral é de R$ ****,52.

O prazo para execução da obra é de 06 (seis) meses, contados da data de emissão da ordem de serviços. o prazo para execu��o da obra ser� de 06 seis meses, contados da data de emiss�o da ordem de servi�os.

Os pagamentos serão efetuados conforme cronograma físico-financeiro, em até 30 dias corridos após a conclusão de cada etapa, mediante apresentação de nota fiscal e relatório de medição atestado. os pagamentos serao efetuados conforme cronograma f�sico financeiro, em at� 30 trinta dias corridos ap�s a conclus�o de cada etapa.

O licitante vencedor deverá apresentar título de garantia do contrato no montante de 5% do valor, com vigência de pelo menos 8 meses. t�tulo de garantia do contrato, conforme artigo 96, da lei no ****, no montante de 5 cinco por cento do valor do mesmo.

O critério de julgamento é o menor preço global. crit�rio de julgamento: menor pre�o global.

A habilitação ocorre após as fases de propostas e lances, exigindo documentação como registro no CREA/CAU, atestados de aptidão técnica, regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira. fase de habilita��o: ap�s as fases de apresenta��o de propostas, lances e julgamento.

Em caso de atraso na execução, o contratado estará sujeito a multa de 1% ao dia de atraso até o limite de 30% do valor do contrato. multa de demora, de 1 um por cento ao dia de atraso at� o limite de 30 do valor do contrato.

A vistoria é facultativa e, se o licitante optar por ela, deverá agendá-la pelo telefone 14 ****, ramais **** e ****: � facultativa e se o licitante por ela optar, dever� agend�la pelo telefone 14 ****, ramais **** e ****.

Os pedidos de esclarecimentos ou impugnação podem ser solicitados em até 3 dias úteis anteriores à data de abertura das propostas. solicitar os pedidos de esclarecimentos ou provid�ncias do ato convocat�rio da concorr�ncia em at� 03 tr�s dias �teis anteriores a data fixada para abertura das propostas.

Propostas com preços inexequíveis, ou seja, inferiores a 75% do valor orçado pela administração, serão desclassificadas. serao consideradas inexequ�veis as propostas cujos valores forem inferiores a 75 setenta e cinco por cento do valor or�ado pela administra��o.

O valor máximo aceito para a proposta é de R$ ****,58. valor global superior ao valor total or�ado pelo munic�pio de pederneiras, de r ****, 58.

O prazo para execução da obra é de 5 meses, contados da data de emissão da ordem de serviços, podendo ser prorrogado.

Os pagamentos serão efetuados em 30 dias corridos após a conclusão de cada etapa do cronograma físico financeiro.

O licitante vencedor deverá apresentar título de garantia do contrato no montante de 5% do valor do mesmo.

O critério de julgamento adotado será o menor preço global.

A habilitação jurídica exige inscrição no registro público de empresas mercantis, dependendo do tipo societário.

As sanções incluem advertência, multa, impedimento de licitar e declaração de inidoneidade.

A vistoria é facultativa e o licitante deve agendá-la pelo telefone 14 ****.

Em caso de impugnação ao ato convocatório, a decisão será dada no prazo de até 3 dias úteis.

Propostas inexequíveis ou acima do orçamento estimado serão desclassificadas.

O valor total orçado pelo município de Pederneiras é de R$ ****,73.