11/06/2026 - BRASIL | MT | DENISE Cidade Pequena
Camara Municipal De Denise
Contratação de empresa para reforma e ampliação do prédio da câmara municipal de denise- mt
AI helper
O prazo de execução dos serviços contratados será de 90 dias consecutivos, contados a partir da emissão da ordem de serviço. a obra deverá ser executada e entregue em observação aos limites estabelecidos no cronograma de obras.
O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 dias, contados da finalização da liquidação da despesa. o pagamento das medições será efetuado conforme medições, com base no cumprimento das etapas previstas no cronograma fAÂsico-financeiro
A contratação conta com garantia de execução, em valor correspondente a 5% do valor inicial do contrato, apresentada na assinatura do contrato. a contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da lei no ****, de 2021, em valor correspondente a 5 cinco por cento do valor inicial do contrato
O critério de julgamento é menor preço. ipo: menor preço
O atraso injustificado na execução sujeitará a contratada à aplicação de multa moratória diária de 0,5% sobre o valor de cada medição, por dia de atraso, limitada a 20%. o atraso injustificado na execução da medição na forma estabelecida no cronograma de execução sujeitará a contratada A aplicação de multa moratória diária de 0, 5 zerovAÂrgula cinco por cento sobre o valor de cada medição, por dia de atraso, limitada a 20vinte por cento.
A contratada deverá submeter à fiscalização, amostras de todos os materiais a serem empregados nos serviços antes de executá-los. a contratada deverá submeter A fiscalização, amostras de todos os materiaisa serem empregados nos serviços antes de executá-los.
Abertura de Propostas:
