Licitações de Transporte Sanitario

O prazo de entrega será conforme item 12 do termo de referência.

O pagamento será conforme item 16 do termo de referência.

O critério de julgamento é menor preço por item.

A fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento. Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente na data de abertura do certame.

A licitante e o contratado que incorram em infrações sujeitam-se às sanções administrativas previstas nos termos do art. 156 da lei federal nº 14. 133/2021, sem prejuízo de eventuais implicações penais.

Não exige vistoria prévia.

Exige amostra.

Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data de abertura do certame.

A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente.

O valor máximo a ser licitado é de R$ ****,00.

A contratada deverá providenciar o transporte, instalação, higienização, abastecimento e disponibilização dos banheiros químicos no local indicado, de forma que estejam plenamente aptos para utilização antes do início do evento, observando a data e o horário estabelecidos pela administração. A contratada deverá providenciar o transporte, instalação, higienização, abastecimento e disponibilização dos banheiros químicos no local indicado, de forma que estejam plenamente aptos para utilização antes do início do evento

O pagamento será efetuado em até 30 dias após o recebimento definitivo dos serviços, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo fiscal do contrato. O pagamento será efetuado em até 30 trinta dias após o recebimento definitivo dos serviços, mediante apresentação da nota fiscal devidamente atestada pelo fiscal do contrato.

O critério de julgamento adotado será o menor preço por item. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item

A fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento. na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

A administração poderá aplicar sanções como advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes eou adjudicatários as seguintes sanções

Caso o termo de referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no termo de referência, sob pena de não aceitação da proposta. Caso o termo de referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la

Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este edital, devendo protocolar o pedido até 3 dias úteis antes da data da abertura do certame. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este edital [. . . ] devendo protocolar o pedido até 3 trêsdias úteis antes da data da abertura do certame.

A não observância do disposto no item 3. 7. 1 (correção ou alteração de registros cadastrais) poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. a não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

O valor total estimado é de R$ ****,67. Valor total estimado: R ****,67 sessenta e nove mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos.

O prazo de entrega será conforme item 12 do termo de referência.

O pagamento será conforme item 16 do termo de referência.

O critério de julgamento é menor preço por item.

A fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento. Os documentos necessários à habilitação deverão estar com prazo vigente na data de abertura do certame.

A licitante e o contratado que incorram em infrações sujeitam-se às sanções administrativas previstas nos termos do art. 156 da lei federal nº 14. 133/2021, sem prejuízo de eventuais implicações penais.

Não exige vistoria prévia.

Exige amostra.

Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data de abertura do certame.

A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente.

O valor máximo a ser licitado é de R$ ****,00.

A empresa deverá entregar a quantidade solicitada pela administração em um prazo máximo de até 90 dias, mediante solicitação a partir do recebimento da nota de empenho e/ou solicitação de fornecimento SF. a empresa deverá entregar a quantia solicitada pela administração em um prazo máximo de até 90 noventa dias, mediante solicitação a partir do recebimento da nota de empenho eou solicitação de fornecimento sf.

O pagamento será realizado segundo a ordem cronológica para cada fonte de recursos, com 04 dias úteis para liquidação da despesa e 03 dias úteis para pagamento. o pagamento será realizado segundo a ordem cronológica para cada fonte de recursos, de acordo com o art. 141 da lei ****, observados os seguintes prazos, que deverão estar previstos no contrato ou em instrumento equivalente: i 04 quatro dias úteis para a liquidação da despesa, a contar do recebimento da nota fiscal ouinstrumento de cobrança equivalente pela administraçãoii 03 três dias úteis para pagamento, a contar da liquidação da despesa.

O veículo deverá apresentar garantia mínima de 24 meses. o veA­culo deverá apresentar garantia mA­nima de 24 vinte e quatro meses.

O critério de julgamento adotado será o menor preço por lote. o critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, observadas as exigências contidas neste edital e seus anexos quanto A s especificações do objeto.

O licitante vencedor deverá enviar os documentos de habilitação no prazo máximo de 2 horas, via plataforma ou via email, sob pena de desclassificação. o licitante vencedor deverá enviar os documentos de habilitação no prazo de máximo de 2 duas horas, via plataforma ou via email, no caso de algum problema na plataforma, após a solicitação do pregoeiro, sob pena de desclassificação, sem prejuA­zo das sanões previstas neste edital.

O atraso injustificado na entrega do objeto sujeitará a contratada à multa moratória de 0,5% por dia de atraso, até o limite de 10% do valor total da solicitação. o atraso injustificado ou retardamento na entrega do objeto deste certame sujeitará a contratada, a juA­zo da administração, A  multa moratória de 0, 5 meio por cento por dia de atraso, até o limite de 10dez por cento do valor, tem como base o valor total da solicitaçãoordem de fornecimento.

Caso a compatibilidade com as especificações demandadas não possa ser aferida, o pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta. caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o pregoeiroexigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação daproposta, no local a ser indicado e dentro de 5 cinco dias úteis, contados da solicitação.

Qualquer pessoa poderá impugnar o edital até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. qualquer pessoa poderá para impugnar edital de licitação por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data deabertura do certame.

A não observância da atualização dos dados cadastrais na plataforma poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. a não observência do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento dahabilitação.

O valor máximo total da licitação é de R$ ****,44. valor máximo total da licitação de r ****, 44 seiscentos e nove mil, seiscentos e quarenta e quatroreais e quarenta e quatro centavos.

O prazo de entrega é de 30 dias corridos.

O pagamento será efetuado em até 30 trinta dias, após o adimplemento da obrigação e encaminhamento da documentação, através de crédito em conta bancária ou cheque nominal.

O critério de julgamento é o de menor preço.