Licitações de Equipamentos Prevencao Combate Incendio

O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, contados a partir da data de início da prestação dos serviços, definido a partir da emissão de ordem de serviço, ou outra data fixada em contrato.

O pagamento será efetuado no prazo de até 10 dez dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

Não haverá exigência da garantia da contratação.

O critério de julgamento da proposta é pelo menor preço.

Para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e qualificação econômicofinanceira, deverão ser observados os requisitos exigidos no aviso de dispensa eletrônica.

Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas as seguintes sanções: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade.

Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços, pois estes serão realizados nas instalações da empresa contratada.

O valor total anual estimado da contratação é de ****,00.

O edital prevê a entrega em até 15 quinze dias corridos após o recebimento da nota de empenho.

O pagamento será feito em até 30 trinta dias corridos.

O edital prevê garantia mínima de 12 meses.

O critério de julgamento é menor preço unitário por item.

O edital exige autorização ou certificado de credenciamento válido no corpo de bombeiros militar de pernambuco.

O edital lista diversas infrações administrativas e suas respectivas sanções.

O edital informa que o vencedor deverá apresentar, quando solicitado, 01 uma amostra.

O valor estimado da contratação é de R xxxxx.

O prazo para conclusão dos serviços será de até 9 nove meses a contar da data de recebimento da ordem de serviço expedida pela fiscalização do departamento de planejamento de obras da secretaria municipal de obras e edificações, seguindo o estabelecido no cronograma físicofinanceiro.

O pagamento será efetuado em 20 vinte dias corridos contados a partir da data de emissão da nota de liquidação.

A garantia prestada na forma do item 5. 1, do anexo i do edital da concorrência eletrônica n ****, será liberada ou restituída após a execução do contrato, com o correspondente atestado de execução dos serviços pela fiscalização do departamento de planejamento de obras da secretaria municipal de obras e edificações seobe, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

A inexecução total ou parcial do contrato, assim como a execução irregular ou o atraso injustificado, sujeitará a contratada, sem prejuízo da rescisão do contrato, às seguintes penalidades: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Atestado de vistoria, conforme anexo xii, emitido pela fiscalização da prefeitura municipal de santos, comprovando a inspeção pela licitante do local para a execução dos serviços, objeto desta lici tação.

O edital prevê o prazo de execução da obra e serviço em 90 noventa dias.

O edital informa que o pagamento será efetuado por medição, mediante a conclusão de cada etapa da obra.

O edital informa que para garantia do fiel cumprimento das obrigações contratuais, a licitante vencedora deverá depositar junto à prefeitura do município de pontalinda, quando da assinatura do contrato, o valor correspondente a 5 cinco por cento do valor da contratação.

O edital informa que o critério de julgamento adotado será o menor preço global.

O edital informa que os documentos de habilitação deverão ser encaminhados, concomitantemente com a proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, antes da data e o horário estabelecido para abertura da sessão pública.

O edital informa que caso a contratada venha a ensejar no retardamento da execução da obraserviço do objeto, não mantendo a proposta, falhar ou fraudar na realização da obra, sem justificativa, comportasea de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ou de qualquer natureza, ficará impedido de licitar e contratar com a administração direta e autárquica do município de pontalinda, pelo prazo de até 06 anos anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.

O edital informa que a visita técnica não é obrigatória, mas poderá ser efetuada através de oficio direcionado ao departamento de obras desta municipalidade.

O edital informa que qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o edital de licitação por irregularidade na aplicação da lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data de abertura do certame.

O edital informa que o valor global estimado é de R$ ****,82.