Licitações de Nuvem Publica

A contratação conta com garantia de execução no valor correspondente a 5% do valor anual do contrato, com validade de 12 meses. garantia de execução. . . no valor correspondente a 5 cinco por cento do valor anual do contrato.

Exige-se patrimônio líquido mínimo de 10% do valor global estimado, caso os índices de liquidez sejam inferiores a 1. patrimônio líquido mínimo de 10 dez por cento.

Multa moratória de 1% por dia útil de atraso e multa administrativa entre 0,5% e 30% do valor do contrato. multa moratória de 1 um por cento por cada dia útil de atraso.

Visita prévia opcional, mediante agendamento. poderá, através do seu representante, realizar vistoria prévia dos locais de execução do objeto, agendando previamente o dia e a hora da visitação.

Impugnações e pedidos de esclarecimento até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. protocolar o pedido até 3 três dias úteis, antes da data da abertura do certame.

Não manter as condições de habilitação durante a execução do contrato pode ensejar sanções. a contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação.

Faturamento baseado exclusivamente no consumo efetivo.

Menor preço global.

A licitante promitente vencedora deve encaminhar os documentos de habilitação exigidos, caso não estejam registrados no SICAF.

Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente edital, a emtecjf poderá aplicar sanções.

Os interessados podem interpor impugnações até 03 dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.

A apresentação de declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e administrativamente.

R$ ****,72.