Concorrência eletrônica para contratação de empresa de construção civil para obras de ampliação do sistema de abastecimento de água. Critério de julgamento: menor preço global. Regime de execução: empreitada por preço unitário. Valor estimado: R$ ****,89. Abertura das propostas em 25/09/2026 às 08h30. Disputa eletrônica no portal Licitar Digital. Visita técnica facultativa, mas recomendada. Garantia de 5% do valor contratado. Pagamento em parcelas mensais conforme cronograma físico-financeiro. Prazo para impugnação: até 3 dias úteis antes da abertura.
O edital não especifica um prazo de entrega, mas menciona cronograma físico-financeiro e prazo total da etapa da obra como parte da proposta. cronograma físico financeiro, de acordo com as informações constantes no cronograma anexo deste edital.
Pagamento em parcelas mensais, conforme cronograma físico-financeiro, até 10 dias úteis após o atesto da nota fiscal. os pagamentos serão efetuados mediante depósito bancário e em parcelas mensais, conforme o cronograma físico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 dez dias úteis após o atesto da nota fiscal.
Garantia de 5% do valor contratado, podendo ser em caução, seguro-garantia ou fiança bancária. a licitante adjudicatária prestará ao município de carmo do cajurumg garantia para execução da obra no valor correspondente a 5 do valor contratado.
Menor preço global. o critério de julgamento será o de menor preço, representado pelo menor preço global.
Exige habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnica, incluindo registro no CREA/CAU, balanço patrimonial e atestados de capacidade técnica. deverá, obrigatoriamente, anexar os documentos listados a seguir em campo designado no sistema.
Multa de 10% do valor da proposta em caso de recusa em assinar o contrato. será considerada inadimplente e estará sujeita à multa correspondente a 10 dez por cento do valor da sua proposta.
Visita técnica facultativa, mas recomendada, com agendamento prévio. as visitas técnicas são facultativas, porém de extrema importância, poderão ser realizadas em dias úteis a partir da data da publicação deste edital até 3 três dias úteis anteriores à data determinada para realização da sessão pública.
Até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital da concorrência eletrônica por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data de abertura do certame.
Propostas com preço superior ao máximo, simbólico, irrisório ou inexequível (inferior a 75% do valor orçado) podem ser desclassificadas. serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75 setenta e cinco por cento do valor orçado pela administração.
R$ ****,89. valor total estimado r ****, 89.
®
