Licitações de Reforma Civi

O prazo máximo para a execução integral e entrega definitiva dos serviços será de até 60 dias, contados a partir da emissão e recebimento formal da ordem de serviço. Conforme o edital: O prazo máximo para a execução integral e entrega definitiva dos serviços será de até 60 (sessenta) dias.

O pagamento será efetuado em parcela única ou por medição aprovada no prazo de até 30 dias, contados a partir do ateste definitivo da nota fiscal/fatura. Conforme o edital: O pagamento será efetuado em parcela única ou por medição aprovada no prazo de até 30 (trinta) dias.

A empresa contratada dará garantia integral dos serviços e materiais aplicados pelo prazo mínimo de 12 meses a contar do recebimento definitivo. Conforme o edital: A empresa contratada dará garantia integral dos serviços e materiais aplicados pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses.

A escolha do fornecedor será realizada com base no critério de menor preço global. Conforme o edital: A escolha do fornecedor será realizada com base no critério de menor preço global.

O fornecedor selecionado deverá comprovar condições de habilitação jurídica e regularidade fiscal, social e trabalhista, incluindo CNPJ, certidões de regularidade federal, estadual, municipal, FGTS e CNDT. Conforme o edital: o fornecedor selecionado deverá comprovar as condições de habilitação jurídica e regularidade fiscal, social e trabalhista aplicáveis.

Poderá ser aplicada multa moratória de 1% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, limitada a 30 dias, e multa compensatória de 10% sobre o valor total da contratação em caso de inexecução total. Conforme o edital: Poderá ser aplicada multa moratória de 1 (um) por cento por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, limitada a 30 (trinta) dias.

Não poderão participar empresas impedidas de licitar ou contratar com a administração pública, declaradas inidôneas, ou que se enquadrem nas demais hipóteses de impedimento previstas na Lei 14. 133/2021. Conforme o edital: Não poderão participar empresas: . . . que estejam impedidas de licitar ou contratar com a administração pública.

O valor global estimado da contratação é de R$ ****,00, correspondente à aplicação do valor unitário de R$ 20,73 por metro quadrado para a totalidade da área estimada de 400 m². Conforme o edital: O valor global estimado da contratação é de R$ ****,00.

O critério de julgamento é o menor preço global, conforme o trecho: dotipo menor preço global.

O edital não especifica um prazo de entrega, apenas menciona prazo para entrega: conforme edital.

Os pagamentos serão efetuados em parcelas mensais, conforme cronograma físico-financeiro, no prazo de até 30 dias após o atesto da nota fiscal. os pagamentos serão efetuados mediante depósito bancário e em parcelas mensais, conforme o cronograma físico-financeiro apresentado, no prazo de até 30 dez dias após o atesto da nota fiscal.

A garantia exigida é de 5% do valor do contrato. a licitante adjudicatária prestará ao município de passa tempo/mg garantia para execução das obras no valor correspondente a 5 cinco por cento do valor do contrato.

O critério de julgamento é o menor preço global. o critério de julgamento será o de menor preço, representado pelo menor preço global.

Exige-se habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnica, incluindo registro no CREA/CAU e comprovação de capacidade técnica. poderão participar desta licitação empresas do ramo de execução de obras e serviços equivalentes ao objeto do presente edital, devidamente reconhecidas pelo conselho de engenharia e agronomia crea e/ou conselho de arquitetura e urbanismo cau.

Multa de 10% do valor da proposta em caso de recusa em assinar o contrato. será considerada inadimplente e estará sujeita à multa correspondente a 10 dez por cento do valor da sua proposta.

A visita técnica é facultativa e deve ser agendada previamente por e-mail. as visitas técnicas ao local da obra serão facultativas. . . a realização da visita técnica precisa ser agendada previamente através do email: obras@passatempo. mg. gov. br.

O prazo para impugnar o edital é até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital. . . devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data de abertura do certame.

Desclassificação por proposta com preço superior ao máximo, preço simbólico ou inexequível, ou não apresentação de documentos de habilitação no prazo. será desclassificada a proposta comercial que: . . . apresentar proposta final com preço superior ao preço máximo estipulado no edital.

O valor total estimado é de R$ ****,15. valor total estimado de r$ ****,15.

O prazo para execução do serviço é de 60 dias, prorrogável nas mesmas condições, conforme item 8. 1. 1: o prazo para execução do serviço é de 60 sessenta dias, prorrogável nas mesmas condições.

O pagamento será efetuado até o 5º dia útil após o recebimento definitivo, mediante nota fiscal, por depósito em conta corrente. Conforme item 10. 2: o pagamento será efetuado até o 5o quinto dia útil a contar da lavratura do termo de recebimento definitivo.

O critério de julgamento é o menor valor global, conforme item 11. 1: o julgamento será feito levando-se em conta o menor valor global.

Para habilitação, os interessados deverão apresentar documentos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, e qualificação técnica, conforme item 9. 5: para habilitação, os interessados deverão apresentar os seguintes documentos.

As sanções incluem advertência, impedimento de licitar e contratar por até 3 anos, declaração de inidoneidade por 3 a 6 anos, e multa moratória de 0,5% ao dia e compensatória de 30%, conforme itens **** a ****.

A vistoria é facultativa e deve ser realizada no local até o último dia útil anterior à abertura da sessão, mediante agendamento. Conforme item 2. 6: a vistoria, de caráter facultativo, deverá ser realizada no local onde será executado o serviço.

O envio de amostra é facultativo, conforme item 2. 5: sendo facultativo ao agente de contratação a solicitação do envio uma amostra de cada item do qual for solicitada.

O não encaminhamento da proposta comercial dentro do prazo estipulado acarretará a desclassificação do fornecedor, conforme item ****: o não encaminhamento da proposta comercial dentro do prazo estipulado acarretará a desclassificação do fornecedor.

O valor total estimado é de R$ ****,00, conforme item 2. 1: valor total estimado: r$ ****,00 quarenta e nove mil, setecentos e setenta reais.