Licitações de Pavimentacao Ruas Pracas

O prazo para execução da obra é de 5 meses corridos, contados a partir da emissão da ordem de serviço. o prazo para execu��o da obra ser� de 5 cinco meses corridos, contados a partir da emiss�o da ordem de servi�o

O pagamento será realizado mediante medições, conforme cronograma físico-financeiro. a documenta��o dever� ser apresentada para o devido acompanhamento, confer�ncia e ateste da medi��o, bem como para os demais procedimentos necess�rios � realiza��o do pagamento.

Não será exigida garantia de execução contratual. n�o ser� exigida garantia de execu��o contratual para esta contrata��o.

O critério de julgamento é o menor preço global. ser� adotado o crit�rio de menor pre�o global

Os documentos de habilitação devem ser enviados via sistema, no prazo de 2 horas após solicitação. os documentos de habilita��o dever�o ser apresentados em formato digital, via sistema, no prazo definido neste edital de licita��o, ap�s solicita��o do agente de contrata��o. . . no prazo de 2h duas horas.

Multas de 0,5% a 30% do valor estimado, além de impedimento de licitar e contratar por 2 a 4 anos, e declaração de inidoneidade. multa no percentual de 0, 5 do valor estimado para licita��o e impedimento de licitar e contratar pelo prazo de 2dois anos

A vistoria é facultativa, mas é obrigatória a apresentação de declaração formal de conhecimento das condições locais. fica assegurado aos licitantes o direito de realizar vistoria pr�via ao local de execu��o da obra e os licitantes dever�o apresentar, sob pena de inabilita��o, declara��o formal assinada pelo respons�vel t�cnico acerca do conhecimento pleno das condi�es e peculiaridades da contrata��o

Até 3 dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas. at� 03 tr�s dias �teis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poder� solicitar esclarecimentos, provid�ncias ou impugnar o ato convocat�rio

Desclassificação por preço unitário superior ao valor máximo, proposta incompleta, identificação do licitante, ou não comprovação de habilitação. ser�o desclassificadas as propostas que apresentarem, para qualquer item da planilha or�ament�ria. . . pre�o unit�rio superior ao respectivo valor m�ximo e ser� inabilitado o licitante que n�o comprovar sua habilita��o

O prazo total para execução do objeto é de 90 dias corridos, contados a partir da emissão da ordem de início. Conforme edital: o prazo total para execução do presente objeto é de 9 0 noventa dias corridos.

O pagamento será efetuado em até 30 dias após a entrega da nota fiscal. Conforme edital: o prazo de pagamento será de até 30 trinta dias, a contar da data da entrega de cada nota fiscal.

Exigida garantia de proposta de 1% do valor estimado e garantia contratual de 5% do valor do contrato. Conforme edital: será exigida garantia de proposta. . . valor de 1 um por cento do valor estimado e garantia para contratar. . . no valor de 5 cinco por cento do valor total do contrato.

O critério de julgamento é o menor preço. Conforme edital: considerando o critério de julgamento por menor preço.

Exige habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira e técnica. Conforme edital: prova de habilitação jurídica. . . prova de regularidade fiscal. . . prova de qualificação econômico financeira. . . prova de qualificação técnica.

Multa de 1% ao dia por atraso, até 10 dias; multa de 20% por inexecução parcial; 30% por inexecução total. Conforme edital: multa 1 um por cento sobre o valor do contrato por dia de atraso. . . multa por inexecução parcial do contrato: 20 vinte por cento. . . multa por inexecução total do contrato: 30 trinta por cento.

A vistoria prévia é facultativa, podendo ser substituída por declaração de pleno conhecimento. Conforme edital: facultada ao licitante a realização de vistoria prévia presencial ou a apresentação de declaração de pleno conhecimento do local.

Impugnação ao edital até 3 dias úteis antes da abertura do certame. Conforme edital: formular impugnações contra o ato convocatório, até 3 três dias úteis antes da data marcada para abertura do certame.

Desclassificação por ausência de garantia de proposta, vício insanável, preços inexequíveis ou desconformidade com o edital. Conforme edital: a ausência da garantia de proposta. . . implicará a não aceitação da proposta e será desclassificada a proposta vencedora que: contiver vício insanável. . . apresentar preços inexequíveis.

O valor total estimado da contratação é de R$ ****,46. Conforme edital: valor total da contratação: r$ ****,46.

O edital não especifica um prazo de entrega, mas menciona um cronograma físico-financeiro no Anexo I. cronograma físico-financeiro

O edital não detalha a forma de pagamento, apenas menciona o cronograma físico-financeiro com valores e percentual de desembolso mensal. cronograma físico-financeiro com a indicação dos valores e percentual de desembolso mensal

É exigida garantia de proposta de 1% do valor estimado, podendo ser caução em dinheiro, seguro-garantia, fiança bancária ou título de capitalização. garantia de proposta correspondente a 1 um por cento do valor estimado da contratação

O critério de julgamento é o menor preço global. critério de julgamento: menor preço global

A habilitação exige documentos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e técnica, conforme arts. 62 a 70 da Lei 14. 133/2021. documentos necessários para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação

O edital prevê sanções dos arts. 155 a 163 da Lei 14. 133/2021 para infrações, incluindo execução da garantia de proposta em caso de recusa em assinar o contrato. sujeitará o licitante às consequências pertinentes à fase do certame e, quando caracterizada infração, às sanções dos arts. 155 a 163 da lei no ****

A impugnação ao edital pode ser feita até 3 dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas. a impugnação ao edital poderá ser feita, por qualquer interessado, até 03 três dias úteis antes da data fixada para abertura das propostas

Propostas com preços inexequíveis, acima do orçamento estimado, ou que não atendam às especificações técnicas podem ser desclassificadas. serão desclassificadas as propostas que: . . . apresentarem preços inexequíveis . . . ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação

O valor estimado da contratação é de R$ ****,43. valor estimado da contratação: r ****, 43

O critério de julgamento é menor preço, conforme o texto: do tipo menor preço.