Licitações de Praca Infantil

O prazo para execução da obra é de 06 (seis) meses, contados da data de emissão da ordem de serviços. o prazo para execu��o da obra ser� de 06 seis meses, contados da data de emiss�o da ordem de servi�os.

Os pagamentos serão efetuados conforme cronograma físico-financeiro, em até 30 dias corridos após a conclusão de cada etapa, mediante apresentação de nota fiscal e relatório de medição atestado. os pagamentos serao efetuados conforme cronograma f�sico financeiro, em at� 30 trinta dias corridos ap�s a conclus�o de cada etapa.

O licitante vencedor deverá apresentar título de garantia do contrato no montante de 5% do valor, com vigência de pelo menos 8 meses. t�tulo de garantia do contrato, conforme artigo 96, da lei no ****, no montante de 5 cinco por cento do valor do mesmo.

O critério de julgamento é o menor preço global. crit�rio de julgamento: menor pre�o global.

A habilitação ocorre após as fases de propostas e lances, exigindo documentação como registro no CREA/CAU, atestados de aptidão técnica, regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira. fase de habilita��o: ap�s as fases de apresenta��o de propostas, lances e julgamento.

Em caso de atraso na execução, o contratado estará sujeito a multa de 1% ao dia de atraso até o limite de 30% do valor do contrato. multa de demora, de 1 um por cento ao dia de atraso at� o limite de 30 do valor do contrato.

A vistoria é facultativa e, se o licitante optar por ela, deverá agendá-la pelo telefone 14 ****, ramais **** e ****: � facultativa e se o licitante por ela optar, dever� agend�la pelo telefone 14 ****, ramais **** e ****.

Os pedidos de esclarecimentos ou impugnação podem ser solicitados em até 3 dias úteis anteriores à data de abertura das propostas. solicitar os pedidos de esclarecimentos ou provid�ncias do ato convocat�rio da concorr�ncia em at� 03 tr�s dias �teis anteriores a data fixada para abertura das propostas.

Propostas com preços inexequíveis, ou seja, inferiores a 75% do valor orçado pela administração, serão desclassificadas. serao consideradas inexequ�veis as propostas cujos valores forem inferiores a 75 setenta e cinco por cento do valor or�ado pela administra��o.

O valor máximo aceito para a proposta é de R$ ****,58. valor global superior ao valor total or�ado pelo munic�pio de pederneiras, de r ****, 58.

O edital não especifica um prazo de entrega claro. A informação sobre o prazo de entrega não foi localizada no texto fornecido. null

O edital menciona que o pagamento será efetuado conforme condições do contrato e termo de referência, mas não especifica a forma. null

Será exigida garantia de contratação de 5% do valor total, com validade durante a execução do contrato e por 90 dias após o término. O contratado pode optar por caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária ou título de capitalização. será exigida a garantia da contratação. . . em valor correspondente a 5 cinco por cento do valor total.

O critério de julgamento é o menor preço por item. o critério de julgamento adotado será o menor preço por item.

A habilitação exige documentos como certidões de regularidade fiscal, trabalhista, FGTS, balanço patrimonial e atestado de capacidade técnica. serão analisados os documentos de habilitação do licitante, nos termos dos artigos 62 a 70 da lei no ****.

As sanções incluem advertência, impedimento de licitar e contratar, declaração de inidoneidade e multa moratória de 0,07% ao dia, limitada a 2%. multa moratória de 0,07 sete centésimos por cento por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o limite máximo de 2 dois por cento.

O edital não menciona a realização de visita técnica. null

O edital não menciona a exigência de amostras. null

O prazo para impugnação e pedidos de esclarecimento é até as 23:59 do dia 06/10/2026. recebimento de pedidos de impugnação até: 23:59 horas do dia ****.

Propostas que não estejam em conformidade com o edital, contenham vícios insanáveis, identifiquem o licitante ou apresentem preços inexequíveis serão desclassificadas. será desclassificada a proposta que identifique o licitante e será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preços inexequíveis.

O valor estimado total da contratação é de R$ ****,06. o custo estimado total da contratação é de r$ ****,06.

O prazo da cessão será de 12 meses, contados da assinatura do termo. O cessionário deverá iniciar as atividades em até 30 dias da assinatura do termo e liberação da vigilância sanitária. Conforme edital: iniciar as atividades em até 30 dias da assinatura do termo e liberação da vigilância sanitária.

O valor mensal apurado no certame será recolhido mensalmente, até o 5º dia de cada mês, mediante guia própria ou depósito/transferência em conta corrente indicada. Conforme edital: o valor mensal apurado no certame para cada lote será recolhido mensalmente, até o 5o dia de cada mês.

O critério de julgamento é o de maior lance por lote. Conforme edital: o critério de julgamento adotado será o de maior lance por lote.

A habilitação será exigida apenas do detentor do maior lance em cada lote, no prazo de 2 horas contadas da convocação, mediante apresentação de documentos de identificação, regularidade fiscal, trabalhista e, para pessoa jurídica, de habilitação jurídica e qualificação econômico-financeira. Conforme edital: a habilitação será exigida apenas do detentor do maior lance em cada lote, no prazo de 2 horas contadas da convocação.

As sanções incluem advertência, multa de 0,5% a 20% sobre o valor mensal do lote, rescisão do termo, impedimento de licitar e declaração de inidoneidade. Conforme edital: multa de 0, 5 a 20 sobre o valor mensal do lote, por infração.

Os interessados poderão examinar as unidades a partir da publicação do edital até 1 dia útil anterior à sessão, mediante agendamento. Conforme edital: os interessados poderão examinar as unidades a partir da publicação deste edital até 1 um dia útil anterior àsessão.

Até 3 dias úteis antes da data designada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o edital ou solicitar esclarecimentos. Conforme edital: até 3 três dias úteis antes da data designada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este edital.

O licitante pode ser desqualificado por apresentar declaração falsa, ausência ou irregularidade de documentos de habilitação, ou por descumprir as condições de participação. Conforme edital: a declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição, bem como a ausência ou irregularidade de qualquer dos documentos exigidos. . . sujeitará o licitante àinabilitação.

O valor mínimo mensal de cada lote é de R$ 350,00, perfazendo receita mínima estimada de R$ ****,00/mês e R$ ****,00 no período de 12 meses. Conforme edital: o valor mA­nimo mensal de cada lote. . . é de r 350, 00.