Licitações de Engenharia Sanitaria

O prazo para execução da obra é de 4 meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço. Conforme o edital: o prazo para execução da obra será de 4 quatro meses, contados a partir da emissão da ordem de serviço.

O pagamento será efetuado conforme medições dos serviços executados. O edital menciona: concorda com a forma de pagamento correspondente a cada uma das medições realizadas.

Será exigida garantia de proposta de 1% e garantia de contratação de 4%. O edital afirma: será exigida a garantia da proposta . . . no percentual 1 e será exigida a garantia da contratação . . . no percentual 4.

O critério de julgamento é o menor valor global. O edital especifica: tipo: menor valor global.

A habilitação exige documentação jurídica, fiscal, social, trabalhista, econômico-financeira e qualificação técnica, conforme o termo de referência. O edital menciona: a documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista, econômico-financeira e qualificação técnica são as constantes no termo de referência/projeto básico.

As penalidades incluem multas e impedimento de licitar. Por exemplo, não manter a proposta gera multa no percentual de 5 do valor estimado e impedimento de licitar e contratar pelo prazo de 2 dois anos.

A visita técnica é opcional, mas recomendada. O edital afirma: a despeito da visita técnica ser de caráter opcional, recomenda-se a realização da mesma.

O prazo para impugnar o edital é de até 3 dias úteis antes da data de abertura. O edital menciona: até 03 três dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório.

Riscos incluem apresentar proposta com preço final superior ao máximo, ser inexequível, ou não atender às especificações técnicas. O edital afirma: será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

O valor estimado global da contratação é de R$ ****,90. O edital informa: valor estimado global de contratação: r$ ****,90.

O critério de julgamento é o menor preço global, conforme o edital: critério de julgamento: menor preço global.

O pedido de impugnação deve ser protocolado até 3 dias úteis antes da abertura do certame, conforme o edital: devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data da abertura do certame.

O valor total da contratação é de R$ ****,80, conforme o edital: valor total da contratação r ****, 80.

O critério de julgamento é o menor preço, conforme indicado no campo modo de disputa com menor preço.

O valor total estimado é de R$ ****,45, conforme a soma dos itens: ****,32 e ****,13.

A obra deverá ser entregue pronta e acabada de acordo com o cronograma, contados a partir do recebimento da ordem de serviço. O início dos serviços deve ocorrer em até 10 dias úteis. Conforme edital: a licitante vencedora deverá iniciar os serviços, em até 10 dez dias úteis, contados da data de recebimento da ordem de serviço.

Pagamento por crédito em conta corrente, conforme cronograma físico-financeiro e verificação mensal in loco. Efetuado em até 20 dias após o recebimento da nota fiscal. Conforme edital: os pagamentos serão efetuados em até 20 vinte dias após o recebimento da respectiva nota fiscal-fatura.

O critério de julgamento é o menor preço global. Conforme edital: o critério para julgamento das propostas apresentadas nos termos do presente edital será o de menor preço global.

Exige-se habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnica, incluindo registro no CREA/CAU, balanço patrimonial e atestados de capacidade técnica. Conforme edital: para habilitação, a licitante vencedora da concorrência deverá anexar. . . toda a documentação de habilitação.

Multa de 0,5% a 30% sobre o valor do contrato, além de advertência, impedimento de licitar e declaração de inidoneidade. Conforme edital: a multa será recolhida em percentual de 0, 5 a 30 incidente sobre o valor do contrato licitado.

A visita ao local da obra é facultativa. Conforme edital: as licitantes interessadas em participar do presente certame poderão realizar visita do local da obra, para conhecimento da situação em que se encontra.

Há exigência de apresentação de amostras de materiais. Conforme edital: deverá ser apresentado amostras, quando possível, assim como qualquer alteração ou substituição que venha a favorecer o melhoramento eou qualidade dos serviços.

As impugnações e pedidos de esclarecimento serão recebidos até 3 dias úteis antes da data do certame. Conforme edital: as impugnações e pedidos de esclarecimentos ao ato convocatório da concorrência serão recebidas até 03 três dias úteis, antes da data designada para a realização do certame.

Desclassificação por propostas inexequíveis (inferiores a 75% do valor orçado), valores acima do limite, documentação incompleta ou em desacordo, e não envio da proposta adequada ao último lance. Conforme edital: serão desclassificadas as propostas que: a cujos valores forem inferiores a 75 setenta e cinco por cento do valor orçado pela administração propostas inexequíveis.

O valor máximo estimado para a obra é de R$ ****,74. Conforme edital: o valor máximo estipulado para a obra é de r$ ****, 74.