Licitações de Licitacoes Energia Solar Fotovoltaica

O contrato vigorará por um período de 12 meses da data de sua assinatura até XXXX/20XX, ou até esgotar a quantidade prevista nos itens contratados. A vigência poderá ser prorrogada nos termos da lei.

O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 dias após a entrega, por crédito bancário, devendo a contratada constar na nota fiscal correspondente, número da autorização de fornecimento, o número do banco, da agência e da conta corrente onde deseja receber seu crédito.

Para julgamento será adotado o critério de menor preço por item/lote ou global, conforme constar no preâmbulo deste edital, observado o prazo para fornecimento e demais especificações definidas no anexo I deste edital.

Para a habilitação exigir-se-á dos interessados a documentação relativa a: habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica e declarações.

Comete infração administrativa o licitante que deixar de entregar a documentação exigida, fizer declaração falsa, ensejar o retardamento do certame, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, cometer fraude, não celebrar o contrato ou der causa à inexecução parcial e/ou total do contrato.

Até 3 dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente ato convocatório.

O valor estimado total é de R$ ****,20.

O edital prevê o critério de julgamento de menor preço, conforme trecho: critério de julgamento: menor prego.

O edital informa o valor estimado total de R$ ****,31, sendo R$ ****,16 para o item 1 e R$ ****,15 para o item 2.

O prazo de entrega dos objetos solicitados é de acordo com o cronograma, contados da data do a pedido e na quantidade demandada pela secretaria contratante. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas, devidamente comprovadas, com pelo menos 2 dias de antecedência.

O pagamento será realizado por meio de ordem de serviço, agência e conta corrente indicados pelo contratado, em até 10 dias úteis, a contar da liquidação da despesa.

Será exigida a prestação de garantia de execução do contrato, em valor correspondente a 5% do valor total do contrato, podendo o contratado optar por caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária. Será exigida garantia de proposta no valor de 1% do valor estimado para a contratação.

O critério de julgamento adotado será o menor preço global.

A habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista, econômica-financeira e técnica será verificada conforme as exigências do edital, incluindo consulta a cadastros como SICAF, CEIS, CNJ e TCU.

As penalidades incluem advertência, multa (de 0,1% a 0,5% ao dia de atraso, e 2% por descumprimento de cláusulas), impedimento de licitar e contratar, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

A realização da visita técnica é facultativa à empresa licitante e deve ser agendada até o 3º dia útil antes da abertura da sessão.

O edital exige amostra.

Até 3 dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este edital e/ou solicitar pedido de esclarecimento.

O valor estimado para a execução do objeto é de R$ ****,69.

O edital prevê que o prazo para início da execução do serviço é em até 10 dez dias.

O edital prevê que O pagamento será efetuado em até 30 trinta dias, contados a partir da data de apresentação da nota fiscal devidamente atestada e do aceite da administração.

O edital prevê que a contratada deverá garantir: instalação: mínimo de 12 meses, inversor: mínimo de 5 anos, módulos fotovoltaicos: mínimo de 10 anos contra defeito de fabricação e 20 anos de desempenho.

O edital prevê que o critério de julgamento adotado será o menor preço.

O edital prevê que os documentos a serem exigidos para fins de habilitação, os quais devem ser vinculados no momento do cadastro da proposta, constam do anexo i documentação exigida para habilitação deste aviso.

O edital prevê que o fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas no art. 155 da lei 14. 133/21 ficará sujeito. . . às seguintes sanções previstas no art. 156 da lei 14. 133/21: a advertência, b multa de 1 um por cento sobre o valor estimado dos itens prejudicados pela conduta do fornecedor, c impedimento de licitar e contratar no âmbito da administração pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 três anos, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, d declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da administração pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 três anos e máximo de 6 seis anos, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave.

O edital prevê que a contratada deverá executar, no mínimo: vistoria técnica no local.

O edital prevê que A estimativa de preços é de r ****,00 trinta e sete mil e cem reais.