Licitações de Cbuq Quente

O edital prevê que a contratada se obriga a entregar o objeto deste contrato, inteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até 180 cento e oitenta dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no pncp ou no diário oficial.

O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 cinco dias úteis, após recepção do recurso financeiro pelo município, desde que haja a apresentação correta de cada fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, cumpridas às cláusulas contratuais e obedecidas às condições para liberação das parcelas.

Será exigida garantia da execução do contrato, na forma da cláusula décima da minuta de contrato.

O critério de julgamento adotado será do tipo menor preço, considerado o menor dispêndio para a administração, nos termos do art. 34 da lei n ****, e observadas as exigências contidas neste edital e seus anexos quanto às especificações do objeto.

Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação das propostas e lances e de julgamento.

A administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Os licitantes poderão vistoriar o local onde será executada a obra até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirarse das condições e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado junto ao creacau.

Pedidos de informações, esclarecimentos e impugnações relativos ao edital, seus modelos, adendos e anexos poderão ser apresentados ao agente de contratação, pelo próprio sistema eletrônico de licitação bnc no endereço eletrônico https:bnccompras. com, até 03 trêsdias úteis antes da data de abertura do certame.

O preço máximo admitido para execução da obra é de r ****, 83 um milhão, centoe cinco mil, setecentos e cinquenta reais e oitenta e três centavos.

O contrato administrativo a ser firmado com a vencedora da licitação vigorará a partir da assinatura até a data prevista para conclusão dos serviços escopo, contados da data estabelecida da ordem de serviços emitida, em perfeita obediência aos cronogramas físicofinanceiros.

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 trinta dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa.

A licitante interessada em participar deste certame fica obrigada a prestar, previamente garantia nas mesma modalidades de que trata o 1, do art. 96, da lei federal n **** e critérios previstos no caput e 1 do art. 58 poderá ser exigida, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré habilitação da mesma lei, no valor equivalente a 1 um por cento do valor estimado de cada uma das obras que deseja participar.

O critério de julgamento da presente licitação é o menor preço, sobre cada planilha orçamentária, sob o regime de empreitada por preço global.

Na presente licitação, a fase de habilitação antecederá a fase de apresentação de propostas e lances.

O edital prevê sanções administrativas para o licitante/contratado que cometer infrações, como advertência, impedimento de licitar, declaração de inidoneidade e multas.

A empresa interessada poderá fazer uma visita técnica aos locais onde serão executados os serviços, sendo essa facultativa, podendo ser apresentada uma declaração formal do responsável técnico sobre o pleno conhecimento do objeto.

Os esclarecimentos de dúvidas quanto a este edital e seus anexos poderão ser solicitados por qualquer pessoa até 03 três dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas.

O valor máximo admitido para o presente procedimento é de r ****, 05 oitocentos e quinze mil cento e vinte e seis reais e cinco centavos.

O edital não especifica o prazo de entrega.

O edital não especifica a forma de pagamento.

O edital não exige a prestação de garantia.

O critério de julgamento é menor preço global.

Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas do licitante vencedor.

A administração poderá aplicar sanções, como advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade.

O edital não menciona visita técnica.

O edital não menciona envio de amostras.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório poderão ser enviados ao pregoeiro, até 03 três dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública.

O edital não informa o valor estimado.

O edital prevê que o prazo de execução da obra deverá ser de 02 dois meses, a partir da expedição da ordem para início dos serviços efetuada pela secretaria municipal de obras.

O edital informa que o pagamento será efetuado pela tesouraria da prefeitura, em até 30 trintadias corridos após a apresentação do atestado de aceite dos serviços emitido pelo setor de engenharia da secretaria municipal de obras, pelo valor da nota fiscal devidamente extraída pela contratada, desde que seja devidamente processada pela contabilidade.

O edital estabelece que para garantia de execução dos serviços como condição para validade deste contrato a contratada deverá apresentar garantia em uma das modalidades prevista no 1, do art. 96, da lei federal n ****, para assegurar a plena execução do presente instrumento, correspondente a 5 cinco por cento do valor da contratação.

O edital informa que o modo de disputa adotado nesta concorrência é o aberto e fechado, com julgamento sobre o menor preço global.

O edital diz que a licitante vencedora deverá encaminhar, após a fase de disputa, os documentos de habilitação no prazo máximo de 02 duas horas sob pena de inabilitação.

O edital informa que a não observância do cronograma contratual sujeitará, cumulativamente a contratada às seguintes multas: a 5 cinco por cento do valor do contrato reajustado, por desatendimento de qualquer de suas cláusulas. b 0, 1 um décimo por cento do valor total do contrato reajustado, por dia de atraso na entrega da obra ou no término das etapas previstas no projeto básicomemorial descritivo.

O edital informa que as empresas licitantes interessadas em participar do presente certame licitatório, poderá ão enviar profissional, através de apresentação de carta conforme modelo no anexo xii do edital, para comparecer a sede da prefeitura municipal, sito na rua josé coutinho, 39 centro santo antônio do amparo mg cep: ****, para proceder vistoria técnica facultativa até 01 um dia anterior à data de abertura, de acordo com prévio agendamento junto a secretaria municipal de obras, pelo telefone 35 ****, das 07h00min às 11h00min e das 12h00min às 15h00min, ou email engenharia@santoantoniodoamparo. mg. gov. br.

O edital informa que até 03 três dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este edital.

O edital informa que os recursos serão atendidos pela dotação de orçamento em vigor, com recursos próprios e federais, tendo como valor máximo global de r ****, 53 quatrocentos e oitenta e três mil, novecentos e cinco reais e cinquenta e três centavos.