Licitações de Pintura Rio Janeiro

O contrato vigorará por 150 dias corridos, contados da data da publicação do instrumento correspondente no portal nacional de contratações pública ou do memorando de início, se posterior. O prazo para o início das obras e/ou serviços será de 7 dias contados do recebimento do memorando de início. O contrato terá eficácia a partir da publicação do instrumento correspondente no portal nacional de contratações pública e vigorará por 150 cento e cinquenta dias corridos, contados da data da referida publicação ou do memorando de in�cio, se posterior, em perfeita obedi�ncia ao cronograma f�sicofinanceiro anexo v.

Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma físico-financeiro anexo V. os pagamentos ser�o efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma f�sicofinanceiro anexo v

A adjudicatária prestará garantia de 1,5% do valor total do contrato, até o momento da sua assinatura ou da retirada do instrumento equivalente, em uma das modalidades previstas no art. 96, §1º, da Lei Federal nº 14. 133/2021. a adjudicat�ria prestar� garantia de 1, 5 um e meio por cento do valor total do contrato, at� o momento da sua assinatura ou da retirada do instrumento equivalente, em uma das modalidades previstas no art. 96, 1o, da lei federal no ****.

O critério de julgamento da presente licitação é o menor preço global, sobre regime de empreitada por preço unitário. o crit�rio de julgamento da presente licita��o � o menor pre�o global, sobregime de empreitada por pre�o unit�rio.

A habilitação jurídica, econômico-financeira, fiscal, social e trabalhista, e a qualificação técnica serão avaliadas conforme os documentos especificados no edital. o julgamento da habilita��o se processar� na forma prevista no item 12. 6 deste edital, mediante o exame dos documentos a seguir relacionados

As penalidades estão previstas na minuta do contrato anexo II e no RGCAT. os recursos relativos �s san�es administrativas est�o previstos na minuta decontrato anexo ii.

Os interessados poderão formular impugnações até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, por meio eletrônico, endereçado ao e-mail: ***@***. *. * interessados poder�o formular impugna��es at� 3 tr�s dias �teisanteriores � data fixada para abertura da sess�o p�blica por meio eletr�nico, endere�ado ao correio eletr�nico: ***@***. *. *

A desclassificação de propostas pode ocorrer se o objeto não atender às especificações, prazos e condições fixados no edital, se contiverem vícios insanáveis, apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado, não tiverem sua exequibilidade demonstrada, apresentarem desconformidade insanável com outras exigências do edital, apresentarem preço baseado exclusivamente em proposta das demais licitantes, ou se o objeto estiver desacompanhado da documentação técnica/certificação exigida. ser�o desclassificadas as propostas: a cujo objeto n�o atenda as especifica��es, prazos e condi�es fixados no edital

O orçamento estimado é de R$ ****,24. o demonstrativo contendo o or�amento estimado, sob a forma de planilha dequantitativos e custos unit�rios, encontrase no anexo iv, totalizando a import�nciar ****, 24 dois milh�es, trezentos e quarenta e dois mil, duzentos e onze reais e vinte e quatro centavos.

O pagamento será efetuado através da emissão de nota de empenho, uma única vez, junto com a ordem de serviço, após a conclusão total do serviço.

A garantia dos serviços de recarga é de o mínimo, 12 doze meses e a dos serviços de reteste é de 5 cinco anos do cilindro, por cada extintor.

A habilitação técnica exige atestados de capacidade técnica, firmado s por órgão s do poder público ou por pessoa jurídica de direito privado e certificado de cadastramento atualizada emitida pelo corpo de bombeiros militar do estado do rio de janeiro cbmerj.

Em caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial dos serviços assumido com a ceperj, a empresa vencedora do certame ficará sujeita às sanções previstas na lei 14. 133/2021.

A vistoria é facultativa, sendo que as empresas interessadas no certame deverão, previamente, agendar data e horário da visita na Fundação CEPERJ, por meio do telefone 21 ****.

O não atendimento das metas estabelecidas no acordo de nível de serviços importará nas respectivas adequações de pagamento, com descontos de 1%, 3% ou 5% na fatura.

O prazo para a execução da obra é de 60 dias corridos, a partir da emissão da ordem de serviço. o prazo de presta��o dos servi�os objeto deste termo ser� de 60 sessenta dias

Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente, com prazo de até 30 dias a contar da data final do período de adimplemento da entrega. o prazo de pagamento ser� de at� 30 trinta dias, a contar da data final do per�odo de adimplemento da entrega

Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% do valor orçado pela administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta. ser� exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85 oitenta e cinco por cento do valor or�ado pela administra��o

O critério de julgamento é o de menor preço global e desconto linear. do tipo menor pre�o global e desconto linear

A habilitação será verificada por meio do SICAF e, para documentos não contemplados, deverão ser enviados em formato digital no prazo de duas horas. a habilita��o ser� verificada por meio do sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

As penalidades incluem advertência, multa, impedimento de contratar e licitar, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. a administra��o poder�, garantida a pr�via defesa, aplicar aos licitantes eou adjudicat�rios as seguintes san�es

A visita técnica é facultativa e deve ser agendada previamente. � facultado aos licitantes comparecer fisicamente ao local da execu��o do objeto contratual com a finalidade de vistori�lo

Os interessados poderão solicitar esclarecimentos ou formular impugnações até 3 dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. os interessados poder�o solicitar esclarecimentos ou formular impugna��es acerca do objeto deste edital ou interpreta��o de qualquer de seus dispositivos em at� 3 tr�s dias �teis anteriores � data fixada para abertura da sess�o p�blica

A não observância das atualizações dos dados cadastrais no SICAF poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. a n�o observ�ncia do disposto no item anterior poder� ensejar desclassifica��o no momento da habilita��o.

O valor estimado é de R$ ****,05. o valor estimado em planilha de quantitativos e pre�os, objeto do presente projeto b�sico, foi elaborado com base no sistema de custos emop, refer�ncia novembro 2021, totalizando o valor de r ****, 05