Licitações de Conjunto Habitacional

O edital prevê que a contratada obrigase a entregar os serviços em até 06 seis meses, de acordo com o cronograma físico financeiro.

O edital informa que o pagamento será efetuado após a comprovação da prestação de serviços e a devida apresentação da respectiva nota fiscal, sem qualquer correção monetária, no prazo estipulado no anexo i termo de referência.

O edital informa que a licitante adjudicatária prestará ao município de itapirasp garantia para execução da obra no valor correspondente a 5 do valor contratado.

O edital informa que o critério de julgamento é o menor preço.

O edital informa que os documentos previstos no projeto básicotermo de referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação.

O edital informa que a administração poderá aplicar aos licitantes eou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: advertência, multa de mora, multa de 10 dez por cento sobre a parcela remanescente, no caso de inexecução parcial do contrato, multa de 1 um por cento, por dia de atraso, sobre o valor correspondente à prestação de serviços que estiver em desacordo com os prazos estipulados, até o limite de 10 dez dias, multa de 20 vinte por cento sobre o valor total do contrato, no caso de sua inexecução total, multa de 20 vinte por cento sobre o valor total do contrato, no caso recusa injustificada de assinarreceber o contrato.

O edital informa que a visita técnica deverá ser agendada com antecedência e realizada em horário de expediente do órgão, com acompanhamento do servidor deste município, no telefone 19 ****, durante o período compreendido entre a data de publicação do edital e o dia útil anterior à data aprazada para apresentação dos envelopes documentação.

O edital informa que caso o projeto básicotermo de referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentála, sob pena de não aceitação da proposta.

O edital informa que qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o edital ou solicitar esclarecimentos, devendo protocolar o pedido no prazo de até 3 três dias úteis antes da data da abertura do certame.

O edital informa que o valor da contratação é de r ****, 65 um milhão, quatrocentos e noventa e três mil, novecentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos.

O período de execução dos serviços é 20 de novembro de 2025.

O pagamento se dará no 30º dia após a data de entrega de toda documentação correta relativa ao pagamento.

A formalização da contratação está condicionada à apresentação pela contratada de todos os documentos legalmente exigíveis com prazo de validade em vigor.

O valor global é de ****,00.

O edital prevê que o pagamento será feito com o convênio n **** do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social FHNIS.

O edital informa que o critério de julgamento é menor preço global.

O edital informa que o valor global estimado é de ****, 49 três milhões quatrocentos e sessenta e oito mil quinhentos e dez reais e quarenta e nove centavos.