Licitações de Licitacoes Projetos

O contratado terá o prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias corridos, após a assinatura do contrato, para a instalação completa e definitiva da sala, conforme o edital: o contratado terá o prazo improrrogável de 60 sessenta dias corridos, após a assinatura do contrato, para a instalação completa e definitiva da sala.

O licitante vencedor deverá apresentar garantia de execução no percentual de 5% do valor inicial do contrato, conforme o edital: prestação de garantia de execução no percentual de 5 cinco por cento do valor inicial do contrato.

O critério de julgamento será por menor preço global, conforme o edital: o critério de julgamento será por menor preço global.

Os documentos previstos no termo de referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº ****, de 2021, conforme o edital: os documentos previstos no termo de referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação.

A multa será recolhida em percentual de 0,5 a 30 incidente sobre o valor do contrato licitado, conforme o edital: a multa será recolhida em percentual de 0, 5 a 30 incidente sobre o valor do contrato licitado.

Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar o edital, devendo protocolar o pedido até 3 dias úteis antes da data da abertura do certame, conforme o edital: qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este edital por irregularidade na aplicação da lei nº ****, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data da abertura do certame.

Será desclassificada a proposta vencedora que contiver vícios insanáveis, não obedecer às especificações técnicas, apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo, conforme o edital: será desclassificada a proposta vencedora que: contiver vícios insanáveis; não obedecer às especificações técnicas contidas no termo de referência; apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação.

O valor estimado da licitação é de R$ ****,40, conforme o edital: o valor estimado da licitação é de r ****, 40.

O prazo de execução do objeto será de 12 meses, conforme cronograma físico-financeiro, contado do recebimento da ordem de início. o prazo de execução do objeto será de 12 doze meses, em conformidade com o cronograma físico-financeiro anexo d.

O serviço será aferido após a conclusão de cada etapa prevista no cronograma físico-financeiro, com pagamento após liquidação da nota fiscal. o serviço será aferido após a conclusão de cada etapa prevista no cronograma físico-financeiro.

Exigida garantia de execução de 5% do valor do contrato, além de garantia de proposta de 1% do valor estimado. a contratação conta com garantia de execução. . . em valor correspondente a 5 cinco por cento do valor total do contrato.

O critério de julgamento é o menor preço global. critério de julgamento: menor preço global.

A habilitação é prévia, com envio de documentos e proposta simultaneamente. Exige-se garantia de proposta de 1% do valor estimado. será exigida a comprovação do recolhimento de garantia de proposta no importe correspondente a 1 um por cento do valor total estimado da contratação.

Multa moratória de 0,2% por dia de atraso, até 30 dias, e multa compensatória de 1% a 30% do valor do contrato, além de outras sanções. multa moratória de 0, 2 dois décimos por cento por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida.

Qualquer pessoa pode impugnar o edital até 3 dias úteis antes da abertura do certame. qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este edital. . . devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data da abertura do certame.

Propostas com preços inexequíveis, acima do máximo, ou em desacordo com especificações técnicas podem ser desclassificadas. será desclassificada a proposta vencedora que. . . apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação.

A previsão de execução da obra é de 02 (dois) meses, conforme item 1. 4 do edital: a previsão de execução da obra é de 02 dois meses.

O prazo para pagamento ao contratado e demais condições estão definidos no termo de referência, anexo ao contrato, conforme cláusula sexta: o prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no termo de referência, anexo a este contrato.

É exigida garantia de proposta de 1% do valor total estimado, conforme item 3. 1. 1: no valor de 1 do total estimado. O valor da garantia é de R$ ****,31.

O critério de julgamento é o de menor preço, conforme o edital: pelo critério de julgamento de menor preço, com modo de disputa aberto e fechado.

Os documentos para habilitação devem ser enviados no prazo de 02 (duas) horas, prorrogáveis por igual período, após solicitação do agente de contratação, conforme item 7. 9: no prazo de 02 duas horas, prorrogáveis por igual período, após solicitação no sistema eletrônico.

As sanções previstas incluem advertência, multa, impedimento de licitar e declaração de inidoneidade, conforme item 13. 1: sujeito às seguintes sanções: i advertência ii multa compensatória b de mora. iii impedimento de licitar e contratar iv declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

A vistoria prévia é facultativa, conforme item 7. 8: o licitante poderá conhecer o local e as condições de realização da obra, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

Qualquer pessoa pode impugnar o edital até 3 dias úteis antes da data da abertura do certame, conforme item 14. 1: devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data da abertura do certame.

A proposta será desclassificada se contiver vícios insanáveis, não obedecer às especificações técnicas, apresentar preços inexequíveis ou acima do máximo, conforme item 6. 6: será desclassificada a proposta vencedora que: contiver vícios insanáveis, não obedecer às especificações técnicas contidas no projeto básico, apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo.

O valor total estimado é de R$ ****,48, conforme item 1. 3: o valor total estimado para este certame, conforme descrito no projeto básico, será de r ****, 48.

O prazo de término previsto é 31/12/2026, conforme previsão término: ****.

O valor é R$ ****,48, conforme valor obraserviço r: ****, 48.

A previsão de execução da obra é de 2 meses, conforme o edital: a previsão de execução da obra é de 02 dois meses.

O prazo para pagamento está definido no termo de referência, anexo ao contrato: o prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontramse definidos no termo de referência, anexo a este contrato.

É exigida garantia de proposta de 1% do valor total estimado, conforme o edital: no valor de 1 do total estimado, conforme descrito abaixo: valor total do objeto: r ****, 48. . . valor da garantia: r ****, 31.

O critério de julgamento é o menor preço, conforme o edital: pelo critério de julgamento de menor preço.

Os documentos para habilitação estão previstos no projeto básico, conforme o edital: os documentos previstos no projeto básico, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação.

As sanções previstas incluem advertência, multa, impedimento de licitar e declaração de inidoneidade, conforme o edital: sujeito às seguintes sanções: i advertência ii multa. . . iii impedimento de licitar e contratar iv declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

A vistoria prévia é facultativa, conforme o edital: o licitante poderá conhecer o local e as condições de realização da obra, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

O pedido de impugnação deve ser protocolado até 3 dias úteis antes da abertura do certame, conforme o edital: devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data da abertura do certame.

Propostas com preços inexequíveis ou acima do máximo podem ser desclassificadas, conforme o edital: apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação.

O valor total estimado é de R$ ****,48, conforme o edital: o valor total estimado para este certame. . . será de r ****, 48.