Licitações de Fornecimento Projeto

O prazo de execução da obra é de 06 etapas, conforme cronograma, contados a partir da data da ordem de serviços que autorizar o seu início e a vigência é de 12 meses, contados da assinatura do contrato. O prazo de execução da obra é de 06 etapas, conforme cronograma, contados a partir da data da ordem de serviços que autorizar o seu início e a vigência é de 12 meses, contados da assinatura do contrato.

Os pagamentos serão efetuados conforme as medições, procedidas e liberadas pela prefeitura municipal de Iturama, à contratada em prazo não superior a 30 dias da data de aferição destas, obedecendo ao cronograma apresentado para cada obra. Os pagamentos serão efetuados conforme as medições, procedidas e liberadas pela prefeitura municipal de Iturama, à contratada em prazo não superior a 30 trinta dias da data de aferição destas, obedecendo ao cronograma apresentado para cada obra

A contratada deverá, no prazo máximo de 15 quinze dias úteis posteriores a assinatura do presente contrato, prestar garantia de sua execução, através de caução correspondente a 5 cinco por cento do valor atribuído a este instrumento contratual. A contratada deverá, no prazo máximo de 15 quinze dias úteis posteriores a assinatura do presente contrato, prestar garantia de sua execução, através de caução correspondente a 5 cinco por cento do valor atribuído a este instrumento contratual

O critério de julgamento utilizado na presente licitação será o menor preço global. O critério de julgamento utilizado na presente licitação será o menor preço global.

A habilitação exige documentação jurídica, regularidade fiscal, social e trabalhista, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira. O licitante classificado em primeiro lugar, deverá providenciar o envio da documentação de habilitação, juntamente com os documentos da proposta comercial, no prazo de 02 duas horas, contados a partir da solicitação, anexando na opção enviar anexo, os seguintes documentos:

As penalidades incluem multa de 30% sobre o valor da obrigação não cumprida, pagamento da diferença de preço em nova licitação, e atraso injustificado sujeita a multa de mora diária. a recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração municipal, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitandoo às seguintes penalidades: **** multa de 30 trinta por cento sobre o valor global da obrigação não cumprida

A visita técnica ao local da obra estará aberta aos interessados e será realizada de acordo com o seguinte regramento: o prazo para vistoria iniciará no dia útil seguinte ao da publicação do edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. a visita técnica ao local da obra estará aberta aos interessados e será realizada de acordo com o seguinte regramento: **** o prazo para vistoria iniciará no dia útil seguinte ao da publicação do edital, estendendose até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.

Até 03 três dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas qualquer interessado poderá impugnar ou solicitar esclarecimentos em relação a este ato convocatório. até 03 três dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas qualquer interessado poderá impugnar ou solicitar esclarecimentos em relação a este ato convocatório.