Municipio De Santa Rita Do Pardo - Municipio De Santa Rita Do Pardo - Ms

O edital prevê que o prazo estimado para execução da obra é de 07 sete meses, conforme cronograma físico.

O edital prevê que o pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 trinta dias uteis, contados da finalização da liquidação da despesa.

O edital prevê que a garantia da proposta será de 1 um por cento do valor estimado do objeto da contratação, devendo ser recolhida pela licitante, pelo valor estabelecido de r ****, 41 vinte mil, seiscentos e oitenta e seis e quarenta e um centavos sob uma das modalidades previstas no 1 do artigo 96 da lei federal n ****.

O edital prevê que para o julgamento das propostas, será considerado o critério de menor preço global.

O edital prevê que em razão da inversão de fases, a sessão será aberta com a verificação dos documentos de habilitação dos proponentes.

O edital prevê que para os responsáveis pela prática das infrações administrativas previstas no item acima serão aplicadas as sanções administrativas: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar com a administração pública direta e indireta do município de santa rita do pardo ms e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública.

O edital prevê que a vistoria prévia é facultativa.

O edital prevê que qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este edital por irregularidade na aplicação da lei n ****, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data da abertura do certame.

O edital informa que o valor máximo fixado para esta licitação é de r ****, 39 dois milhões, sessenta e oito mil, seiscentos e quarenta e um reais e trinta e nove centavos somandose todos os itens que a formam.

O edital prevê que a contratada terá o prazo máximo de até 15 quinze dias úteis para a entrega do bem, após o recebimento da autorização de fornecimento.

O pagamento será efetuado no prazo máximo de até trinta dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da instrução normativa segesme n 77, de 2022.

O prazo de garantia contratual dos equipamentos é aquele estabelecido na lei n ****, de 11 de setembro de **** código de defesa do consumidor.

O edital informa que o critério de julgamento é o menor preço unitário.

Os documentos previstos no termo de referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da lei n ****, de 2021.

A administração poderá aplicar aos licitantes e adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

O edital informa que não será exigida visita técnica.

O edital informa que não será exigida amostra.

Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este edital por irregularidade na aplicação da lei n ****, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data da abertura do certame.

O valor total estimado para a contratação pretendida contratação é de r ****, 07.

O prazo de entrega dos bens é de 20 vinte dias, contados doa recebimento da nota de empenho eou autorização de fornecimento, em remessa única.

O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

O aparelho de anestesia deverá ter o período mínimo de 12 meses de garantia.

O critério de julgamento é o menor preço.

Os documentos previstos no termo de referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da lei n ****, de 2021.

A administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes eou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

A visita técnica não será exigida.

Não será exigida amostra.

Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este edital por irregularidade na aplicação da lei n ****, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data da abertura do certame.

O valor total estimado para a contratação pretendida contratação é de r ****, 00.

O edital prevê que o prazo estimado para execução da obra é de 12 doze meses, conforme cronograma físico.

O edital informa que o pagamento será efetuado até o 30 trinta dia a partir da apresentação da nota fiscal.

O edital informa que a garantia da proposta será de 1 um por cento do valor estimado do objeto da contratação.

O edital informa que para o julgamento das propostas, será considerado o critério de menor preço global.

O edital informa que a presente licitação será realizada com inversão de fases, devendo a habilitação dos licitantes preceder a fase de apresentação de propostas e lances.

O edital informa que para os responsáveis pela prática das infrações administrativas serão aplicadas as sanções administrativas: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar com a administração pública direta e indireta do município de santa rita do pardo ms e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública.

A vistoria prévia é facultativa.

FALSE

O edital informa que qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este edital por irregularidade na aplicação da lei n ****, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data da abertura do certame.

O valor estimado da contratação é de ****.

O edital prevê um prazo de 12 meses para a execução da obra, conforme cronograma físico-financeiro.

O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

A garantia da proposta é de 1% do valor estimado do objeto da contratação, devendo ser recolhida pela licitante.

O critério de julgamento é o menor preço global.

O edital especifica os documentos de habilitação necessários, incluindo certidões fiscais, sociais e trabalhistas, além de demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais e comprovação de capital social mínimo.

O edital prevê penalidades como advertência, multa (moratória e compensatória), impedimento de licitar e contratar, e declaração de inidoneidade, em caso de descumprimento das obrigações contratuais.

A vistoria prévia é facultativa. Caso a empresa opte por não realizá-la, deverá apresentar declaração de pleno conhecimento do local e das condições de execução do objeto.

O prazo para impugnação é de 3 dias úteis antes da data da abertura do certame.

O valor estimado da contratação é de R$ ****,01.