Licitações de Muro Contencao

O objeto da presente licitação deverá ser executado em 12 meses contados da data da celebração de contrato e de emissão da ordem de serviço, podendo ser prorrogado uma vez, justificadamente. o objeto da presente licita��o dever� ser executado em 12 doze meses contados da data da celebra��o de contrato e de emiss�o da ordem de servi�o podendo ser prorrogado uma vez, justificadamente, a crit�rio da administra��o, em casos fortuitos ou de for�a maior, incluindo eventos clim�ticos, de comum acordo entre as partes, nos termos da legisla��o.

O pagamento será efetuado contra empenho, no prazo de 30 dias úteis, a contar do recebimento de documento hábil à verificação da efetiva prestação do serviço. o pagamento ser� efetuado contra empenho, no prazo de 30 trinta dias �teis, a contar do recebimento de documento h�bil � verifica��o da efetiva presta��o do servi�o

A contratada ficará responsável pelo prazo de 5 anos, a contar da data final do recebimento, a realizar qualquer reparo por defeitos apresentados na obra, oriundo da execução dos trabalhos. a contratada ficar� respons�vel pelo prazo de 5 anos, a contar da data final do recebimento, a realizar qualquer reparo por defeitos apresentados na obra, oriundo da execu��o dos trabalhos.

O critério de julgamento é o de menor preço global. ipo de julgamento: menor pre�o global

Para fins de habilitação, o licitante deverá enviar documentos de habilitação jurídica, regularidade fiscal, declarações e habilitação econômico-financeira e técnico-profissional/operacional. para fins de habilita��o, o licitante dever� enviar os seguintes documentos

O licitante ou contratado será responsabilizado administrativamente por infrações como inexecução parcial ou total do contrato, apresentação de declaração ou documentação falsa, fraude, entre outras, sujeitando-se a advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, e declaração de inidoneidade. o licitante ou o contratado ser� responsabilizado administrativamente pelas seguintes infra�es

O limite para impugnação é do dia 30/06/2026 a partir das 09 horas, até 10/07/2026 às 08:59 horas. limite para impugna��o: do dia **** � partir das 09 horas, ao dia **** at� as 08: 59 horas.

Propostas que contiverem vícios insanáveis, não obedecerem às especificações técnicas, apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado, ou não tiverem sua exequibilidade demonstrada, serão desclassificadas. ser�o desclassificadas as propostas que: a contiverem v�cios insan�veis b n�o obedecerem �s especifica��es t�cnicas pormenorizadas no edital

O valor estimado para a contratação é de R$ ****,94. o valor da contrata��o almejada � de r ****, 94

Os pagamentos serão efetuados mediante depósito bancário e em parcelas mensais, conforme o cronograma físico-financeiro apresentado, após o atesto da nota fiscal pelos integrantes da assessoria técnica da contratante e após os devidos repasses federais. Os pagamentos serão efetuados mediante depósito bancário e em parcelas mensais, conforme o cronograma físico-financeiro apresentado, apó s o atesto da nota fiscal pelos integrantes da assessoria técnica da contratante e apó s os devidos repasses federais.

A licitante adjudicatária prestará ao município de Araçaí/MG garantia para execução da obra no valor correspondente a 5% do valor contratado. a licitante adjudicatória prestará ao município de araçaímg garantia para execução da obrano valor correspondente a 5 do valor contratado.

O critério de julgamento será o de menor preço, representado pelo menor preço global. O critério de julgamento será o de menor preço, representado pelo menor preço global, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

A habilitação do licitante melhor classificado será disponibilizada para avaliação do agente de contratação e para acesso público após o encerramento do envio de lances. A habilitação do licitante melhor classificado somente será disponibilizada para avaliação do agente de contratação e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

Caso a licitante adjudicatária se recuse a assinar o contrato ou convidada a fazê-lo não atenda no prazo fixado, será considerada inadimplente e estará sujeita à multa correspondente a 10% do valor da sua proposta. Caso a licitante adjudicatária se recuse a assinar o contrato ou convidada a fazê-lo não atenda no prazo fixado, garantida prévia e fundamentada defesa, será considerada inadimplente e estará sujeita à multa correspondente a 10 dez por cento do valor da sua proposta.

As visitas técnicas são facultativas e deverão ser realizadas em dias úteis a partir da data da publicação deste edital até três dias úteis anteriores à data determinada para realização da sessão pública. A realização da visita técnica precisa ser agendada previamente através do e-mail ***@***. *. * visitas técnicas são facultativas e deverão ser realizadas em dias úteis a partir da data da publicação deste edital até três dias úteis anteriores à data determinada para realização da sessão pública. A realização da visita técnica precisa ser agendada previamente através do e-mail licitacao@aracai. mg. gov. br.

Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital da concorrência eletrônica por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital da concorrência eletrônica por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data de abertura do certame.

A não observância do disposto no item 6. 1. 4 (manter dados cadastrais atualizados) poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

O valor total estimado da obra é R$ ****,21. Valor total estimado da obra r****, 21 seiscentos e sete mil oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos

O prazo de vigência do contrato é de 6 meses, contados da data de sua assinatura.

O pagamento será feito diretamente pela contratante, no prazo de até 30 dias, por meio de ordem bancária para crédito em conta corrente da contratada, à vista de termo de recebimento definitivo dos serviços.

A contratada prestará garantia de execução contratual, no percentual de 5% do valor total do contrato, no prazo máximo de até 5 dias.

O critério de julgamento adotado será o de menor preço global.

A habilitação exigirá qualificação jurídica, regularidade fiscal, trabalhista, econômica e financeira, e técnica.

O fornecedor que cometer infrações administrativas estará sujeito a advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, e declaração de inidoneidade.

A vistoria deverá ser previamente agendada diretamente na secretaria municipal de obras pelo telefone 11 **** ou através do email vistoriatecnica. obras@ferrazdevasconcelos. sp. gov. br.

Será desclassificada a proposta vencedora que apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação.

O valor total global estimado é de R$ ****,76.