Licitações de Descupini Servic

O prazo para início da execução dos serviços será conforme cronograma a ser apresentado à contratada pelo gestor da contratação. As aplicações seguem intervalo de 90 dias entre elas. Trecho: o prazo para o início da execução dos serviços será conforme cronograma a ser apresentado a contratada pelo gestor da contratação.

A contratada ofertará garantia mínima de 90 dias corridos para cada aplicação, contados a partir do recebimento definitivo. Durante a garantia, deverá realizar reforços em até 5 dias corridos. Trecho: a contratada ofertará garantia mínima de 90 noventa dias corridos, para cada aplicação.

Exige atestado de capacidade técnica, registro em entidade profissional competente e certidão de registro no conselho federal correspondente (CREA, CRQ, CRMV ou CRBio), com responsável técnico e autorização da vigilância sanitária. Trecho: registro em entidade profissional competente: sim certidão de registro no conselho federal correspondente crea, crq, crmv ou crbio.

O valor estimado da contratação é de R$ ****,00 (dezesseis mil reais). Trecho: valor estimado da contratação r ****, 00 dezesseis mil reais.

O critério de julgamento é tipo menor preço por item.

O valor estimado é de R$ ****,61 (quinhentos e cinquenta e três mil seiscentos e dezenove reais e sessenta e um centavos).

O prazo máximo de entrega é de 5 dias corridos para o início da prestação do serviço, conforme o trecho: prazo máximo de entrega início da prestação do serviço, em dias corridos: 5.

O pagamento será feito por crédito em conta do fornecedor, obrigatoriamente no Banco Bradesco, após apresentação de nota fiscal, conforme o trecho: forma de pagamento: crédito em conta do fornecedor, obrigatoriamente no banco bradesco.

O critério de julgamento é o menor lance por item, conforme o trecho: critério tipo de julgamento: menor lance por item.

Para ser declarado vencedor, o fornecedor deve estar em situação regular no cadastro de fornecedores do estado, conforme o trecho: deverá estar em situação regular no cadastro de fornecedores do estado.

Em caso de atraso na entrega, a multa é de 1% do valor do bem/serviço por dia, até o limite de 10%, conforme o trecho: pelo atraso na entrega do material ou serviço em relação ao prazo estipulado: 1 um por cento do valor do bem serviço não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10 dez por cento.

Os interessados deverão comparecer no endereço informado para realizar vistoria, sob pena de desclassificação, conforme o trecho: os interessados deverão comparecer no endereço informado para realizar vistoria. . . sob pena de desclassificação.

O edital afirma que não exige amostras, conforme o trecho: exige amostras dos itens não.

O fornecedor pode ser desclassificado se não atender às exigências, como amostra não entregue, marca inexistente, irregularidade cadastral ou atividade econômica incompatível, conforme o trecho: quando não atender às exigências do termo de participação, especialmente quanto a: i amostra não entregue ou reprovada, ii marca inexistente, iii irregularidade cadastral ou iv atividade econômica não compatível.