Licitação para contratação de empresa especializada em engenharia para reforma, substituição e reparos do telhado do paço municipal de Reserva/PR. O objeto inclui desmontagem da cobertura existente, substituição de elementos estruturais, fornecimento e instalação de nova cobertura, execução de calhas, rufos, condutores, impermeabilizações, adequações complementares e limpeza final. O valor total estimado é de R$ ****,29. A sessão pública de abertura será em 07/08/2026 às 9h. O prazo limite para envio de propostas e documentos de habilitação é às 8h do mesmo dia. O critério de julgamento é menor preço por lote em empreitada global. A licitação é na modalidade concorrência eletrônica com inversão de fases. Não há exigência de visita técnica ou amostras. A participação é restrita a empresas credenciadas na Bolsa de Licitações do Brasil (BLL).
O pagamento será realizado conforme cronograma estabelecido na portaria n. 2321/2018, após o recebimento do laudo de medição do departamento de engenharia, mediante apresentação da respectiva nota fiscal, através de transferência eletrônica. o pagamento será realizado conforme cronograma estabelecido na portaria n. o ****: https:www. reserva. pr. gov. bruploadslegislacaoportarianr****. pdf, apóes o recebimento do laudo de medição do departamento de engenharia, mediante apresentação da respectiva nota fiscal, através de transferência eletrônica para o banco e conta corrente indicados pela licitante.
Não será exigida a prestação de garantia da licitante vencedora. não será exigida a prestação de garantia da licitante vencedora.
O critério de julgamento adotado será o de menor preço por lote empreitada global. o critério de julgamento adotado será o de menor preço por lote empreitada global e o lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote.
Para fins de habilitação, as licitantes deverão inserir em campo próprio do sistema, até a data e horário previstos, declarações unificadas, documentos de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista, econômico-financeira e de qualificação técnica. para fins de habilitação, todas as licitantes deverão inserir em campo próprio do sistema, até a data e horário previstos neste edital, os seguintes documentos: i declarações: a declaração unificada, conforme anexo ii. . .
O licitante ou contratado será responsabilizado administrativamente por infrações como inexecução parcial ou total do contrato, dar causa ao retardamento da execução, apresentar declaração falsa, fraudar a licitação, entre outras. As sanções incluem advertência, impedimento de licitar e contratar, declaração de inidoneidade e multa. o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: a dar causa à inexecução parcial do contrato. . .
Qualquer pessoa pode solicitar esclarecimentos ou impugnar o edital até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. qualquer pessoa é parte legítima para solicitar esclarecimentos ou impugnar este edital por irregularidade na aplicação da lei no ****, de 2021, ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data da abertura do certame.
A desclassificação pode ocorrer por não conformidade com os requisitos do edital, apresentação de propostas inexequíveis, ou não cumprimento de outras exigências. será desclassificada a proposta de preços que: i contiver vícios insanáveis ii não obedecer às especificações técnicas contidas no termo de referência iii apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação. . .
O valor total da contratação é de R$ ****,29. valor total da contratação: r ****, 29 cento e noventa mil, quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e nove centavos.
