Licitações de Orcamento Obra

O projeto e todos os documentos técnicos deverão ser entregues no prazo de até 15 dias após a emissão da autorização de serviço. o projeto e todos os documentos técnicos deverão ser entregues no prazo de até 15 quinze dias após a emissão da autorização de serviço.

Pagamento por ordem bancária: 50% após entrega e aprovação dos projetos e documentos técnicos, e 50% na medição dos serviços. 50 cinquenta por cento do valor contratado após a entrega e aprovação. . . 50 cinquenta por cento serão pagos no da medição dos referidos serviços

Não haverá exigência de garantia contratual da execução. não haverá exigência de garantia contratual da execução.

Menor preço global. adoção do critério de julgamento pelo menor preço global.

Exige-se habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista, econômico-financeira e qualificação técnica, incluindo registro no CREA/CAU e comprovação de aptidão técnica. para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos

Multa moratória de 0,2% por dia de atraso até 15 dias, e multa compensatória de 10% a 20% do valor do contrato para inexecução total ou parcial. multa moratória de 0,2 dois décimos por cento por dia de atraso injustificado. . . compensatória, para a inexecução total do contrato. . . de 10 a 20 do valor do contrato.

Proposta desclassificada se contiver vícios insanáveis, não obedecer especificações técnicas, apresentar preços inexequíveis ou acima do máximo, ou desconformidade insanável com o edital. será desclassificada a proposta vencedora que: contiver vícios insanáveis. . . apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido

O valor total estimado da contratação é de R$ ****,00. o valor total estimado da contratação é de r ****,00

O edital não especifica um prazo de entrega, mas define prazos para a execução dos serviços conforme cronograma físico-financeiro. o pagamento será realizado proporcionalmente às etapas efetivamente executadas e aprovadas, conforme cronograma físico-financeiro.

O pagamento será efetuado mediante apresentação da medição dos serviços efetivamente executados, conferida e atestada pelo fiscal do contrato, acompanhada da nota fiscal. o pagamento será efetuado mediante apresentação da medição dos serviços efetivamente executados, devidamente conferida e atestada pelo fiscal do contrato.

O critério de julgamento é o menor preço por item. critério de julgamento: o menor preço por item.

Exige-se documentação de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista, econômico-financeira e qualificação técnica, incluindo registro no CREA e atestados. documentos a serem apresentados: . . . habilitação jurídica . . . habilitação fiscal, social e trabalhista . . . habilitação econômico-financeira . . . qualificação técnica.

As sanções incluem advertência, multa de 30% do valor do contrato, impedimento de licitar e contratar por até 3 anos e declaração de inidoneidade. multa de 30 do valor do contrato qualquer infração, art. 156, 3o.

A visita técnica é facultativa. as licitantes poderão realizar, às suas expensas, visita técnica ao local da obra, com o objetivo de obter, sob sua inteira responsabilidade e risco, todas as informações que julgarem necessárias à elaboração de suas propostas.

O pedido de impugnação ou esclarecimento deve ser protocolado até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data de abertura do certame.

Propostas com preços inexequíveis, acima do orçamento estimado, ou que não obedeçam às especificações técnicas serão desclassificadas. serão desclassificadas as propostas que . . . apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação.

O valor total estimado é de R$ ****,28. a estimativa do preço para a contratação foi fixada no valor total de r ****, 28.

O pagamento será efetuado mediante apresentação da medição dos serviços efetivamente executados, devidamente conferida e atestada pelo fiscal do contrato, acompanhada da respectiva nota fiscal/fatura. o pagamento será efetuado mediante apresentação da medição dos serviços efetivamente executados.

O critério de julgamento é o menor preço por item. critério de julgamento: o menor preço por item.

Exige-se documentação de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista, econômico-financeira e qualificação técnica, incluindo registro no CREA e atestados de capacidade técnica. documentos a serem apresentados: . . . habilitação jurídica . . . habilitação fiscal, social e trabalhista . . . habilitação econômico-financeira . . . qualificação técnica.

As sanções incluem advertência, multa de 30% do valor do contrato, impedimento de licitar e contratar por até 3 anos e declaração de inidoneidade. multa de 30 do valor do contrato qualquer infração.

A visita técnica é facultativa. as licitantes poderão realizar, às suas expensas, visita técnica ao local da obra.

O pedido de impugnação ou esclarecimento deve ser protocolado até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data de abertura do certame.

Propostas com preços inexequíveis, acima do orçamento estimado, ou que não obedeçam às especificações técnicas serão desclassificadas. serão desclassificadas as propostas que . . . apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado.

O valor total estimado é de R$ ****,28. a estimativa do preço para a contratação foi fixada no valor total de r ****,28.

O edital não especifica um prazo de entrega, mas menciona cronograma físico-financeiro e prazo total da etapa da obra como parte da proposta. cronograma físico financeiro, de acordo com as informações constantes no cronograma anexo deste edital.

Pagamento em parcelas mensais, conforme cronograma físico-financeiro, até 10 dias úteis após o atesto da nota fiscal. os pagamentos serão efetuados mediante depósito bancário e em parcelas mensais, conforme o cronograma físico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 dez dias úteis após o atesto da nota fiscal.

Garantia de 5% do valor contratado, podendo ser em caução, seguro-garantia ou fiança bancária. a licitante adjudicatária prestará ao município de carmo do cajurumg garantia para execução da obra no valor correspondente a 5 do valor contratado.

Menor preço global. o critério de julgamento será o de menor preço, representado pelo menor preço global.

Exige habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnica, incluindo registro no CREA/CAU, balanço patrimonial e atestados de capacidade técnica. deverá, obrigatoriamente, anexar os documentos listados a seguir em campo designado no sistema.

Multa de 10% do valor da proposta em caso de recusa em assinar o contrato. será considerada inadimplente e estará sujeita à multa correspondente a 10 dez por cento do valor da sua proposta.

Visita técnica facultativa, mas recomendada, com agendamento prévio. as visitas técnicas são facultativas, porém de extrema importância, poderão ser realizadas em dias úteis a partir da data da publicação deste edital até 3 três dias úteis anteriores à data determinada para realização da sessão pública.

Até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital da concorrência eletrônica por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data de abertura do certame.

Propostas com preço superior ao máximo, simbólico, irrisório ou inexequível (inferior a 75% do valor orçado) podem ser desclassificadas. serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75 setenta e cinco por cento do valor orçado pela administração.

R$ ****,89. valor total estimado r ****, 89.