Licitações de Manutencao Posto Saude

O edital prevê que o prazo para a execução da obra será de no máximo 3 três meses a contar da ordem de serviço que autorizar o início dos trabalhos, de conformidade com o cronograma físicofinanceiro a ser apresentado com a proposta de preços.

O edital informa que o pagamento será feito em 05 cinco parcelas mensais e subsequentes, sendo a primeira delas 05 dias úteis após a data da primeira entrega com respectiva medição, e a outra remanescente, com intervalo mínimo de 30 dias a contar da data de pagamento da primeira.

O edital exige a prestação de garantia para garantir a execução da obra, objeto do contrato, que será celebrado com a empresa contratada, vencedora desta concorrência eletrônica, conforme disposto no art. 96, da lei federal 14. 133/21.

O critério de julgamento é menor preço global.

Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

O edital informa que comete infração administrativa, nos termos da lei 14. 133/21, o contratado que der causa à inexecução parcial ou total do contrato.

Para elaboração da proposta será facultado à licitante visitar o local da prestação dos serviços, mediante prévio agendamento pelo telefone 37 ****.

O pedido de esclarecimento e ou a impugnação ao edital poderão ser realizados sob a forma eletrônica, diretamente pela plataforma www. ***. *. *, ou poderá ser efetuado mediante envio de arquivos via email para o endereço eletrônico ***@***. *. *, com documentação ou procuração que comprove os poderes para o ato, assinados por meio de certificado digital conferido pela infraestrutura de chaves públicas brasileira icp brasil.

O valor estimado da obra perfaz a quantia total de ****,76 trinta e oito mil e três reais e setenta e seis centavos conforme planilha orçamentária elaborada pelo engenheiro marcus sacchetto duarte creamg ****, em anexo.

O edital prevê 150 cento e cinquenta dias para o serviço principal e de 90 noventa dias para o serviço de energia elétrica, contados da ordem de início dos serviços.

O edital informa que os pagamentos serão efetuados após o protocolo da nota fiscal, com as devidas certidões de regularidade, aceite das medições e verificação de conformidade do objeto com as obrigações contratuais, em até 30 trinta dias após o aceite das medições mensais dos serviços executados.

O edital diz que a adjudicatária prestará garantia de 5 cinco por cento do valor total do contrato.

O edital estabelece que o critério de julgamento da presente licitação é o de menor preço global.

O edital menciona que o julgamento da habilitação se processará na forma prevista no item **** deste edital.

O edital informa que as sanções administrativas e contratuais serão aplicadas conforme previsto nos artigos 155 a 163 da lei ****.

O edital diz que poderão ser realizadas tantas visitas técnicas quantas cada interessado considerar necessário.

O edital informa que os interessados poderão formular impugnações até 3 três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.

O edital informa que o demonstrativo contendo o orçamento estimado, sob a forma de planilha de quantitativos e custos unitários totaliza a importância de r ****, 00.

O edital prevê menor preço como critério de julgamento.