Licitações de Locacao Equipamentos Construcao Civil

O deslocamento deverá ser realizado em no máximo 12 doze horas da solicitação feita pelo responsável pela prestação dos serviços.

O pagamento será efetuado mediante apresentação de nota fiscal e aprovação do secretário municipal da pasta solicitante.

O critério de julgamento é o menor preço por item.

Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento.

O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas infrações.

Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações poderão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.

O valor total estimado é de R$ ****,00.

O prazo para finalização das obras será de 180 dias, a contar da data do termo de início da obra, conforme o edital.

O pagamento será efetuado contra empenho, no prazo de 10 dez dias úteis, a contar do recebimento da faturanota fiscal, acompanhada do laudo técnico e a planilha de medição emitida pela administração municipal, devidamente atestada pelo responsável pela fiscal gestor do contrato, conforme o edital.

A administração não irá exigir a garantia de proposta, conforme previsto no art. 58 da lei n ****, conforme o edital.

O tipo de julgamento é menor preço por lote, conforme o edital.

Para fins de habilitação nesta concorrência, a licitante vencedora deverá enviar os documentos solicitados no item 4 do edital, em até 24 vinte e quatro horas, quando solicitado pelo agente de contratação, conforme o edital.

O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas infrações descritas no item 22. 1 do edital, conforme o edital.

Se a licitante optar por realizar visitavistoria prévia ao local da obra, entrar em contato com a prefeitura municipal de maratárs pelo numero de telefone 51 999 969 184 para realizar o agendamento da visita, com no mínimo de 02 dois dias anteriores à data da abertura da sessão, conforme o edital.

Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de impugnações poderão ser enviados ao agente de contratação, até 03 três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, conforme o edital.

A estimativa de gasto total para execução do objeto é de até R$ ****,98, conforme o edital.

O prazo para realização das obras será de 02 dois meses.

O pagamento será efetuado sob evento do cronograma pela prefeitura municipal de vermelho novo, mg, após o cumprimento das obrigações contábeis e financeiras de praxe, até 15 dias a contar da liquidação da despesa.

É obrigatória para participação nesta licitação a apresentação de garantia de participação na licitação, no montante de 1 conforme previsto no art. 58, da lei federal n 14. 133/21.

O julgamento do certame por menor preço por lote se justifica conforme entendimento do tcu acórdão 861/2013 plenário, eis que os itens licitados, aglutinados por lotes estão intrinsecamente relacionados, possuindo a mesma natureza.

Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por extração via internet, por cópia ou por declaração de autenticidade emitida por advogado sob sua responsabilidade pessoal.

Com fulcro na lei federal n 14. 133/21, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes eou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, às seguintes penalidades: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

A visita técnica é facultativa.

Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este edital por irregularidade na aplicação da lei federal n 14. 133/21, devendo protocolar o pedido até 3 cinco dias úteis antes da data da abertura do certame.

O valor estimado para realização do empreendimento será de r ****, 22 trezentos e trinta e sete mil, quatro reais e vinte e dois centavos.

O critério de julgamento é menor preço global.

Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá após as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

A autarquia poderá aplicar sanções aos licitantes e/ou adjudicatários, como advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade.

O pedido de impugnação deve ser protocolado até 3 dias úteis antes da data da abertura do certame.

O valor estimado da contratação é de ****,08.

O edital prevê que as máquinas deverão estar disponíveis em até 06 horas após a emissão da solicitação emitida pelo departamento responsável, sendo estas horas esporádicas de acordo com a necessidade do município de Itapaci.

O edital estabelece que os serviços serão pagos no prazo de até 60 sessenta dias, após a liquidação da nota fiscal juntamente com relatório de horas entregue devidamente assinado.

O edital informa que não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, considerado o menor dispêndio para a administração, nos termos do art. 34 da lei n ****.

O edital exige documentos de habilitação que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico no momento do cadastro da proposta, de forma legível, no sentido de que ofereçam condições de análise.

O edital informa que o licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: advertência por escrito, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

O edital informa que, caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos, o pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 5 dias úteis contados da solicitação.

Até 03 três dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este edital e ou apresentar pedido de esclarecimento.

O edital informa que a estimativa preliminar do preço para a futura contratação, com base nos parâmetros da IN **** da Seges e IN **** tem o custo total estimado da presente contratação o valor de r ****, 49 um milhão oitocentos e oitenta mil cento e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos.