A licitação visa a requalificação do campo gramado em Santo Antônio de Goiás, sob regime de empreitada global. A abertura das propostas e a sessão pública ocorrerão em 20 de janeiro de 2026. Os interessados podem obter o edital nos sites indicados e enviar pedidos de esclarecimentos e impugnações por e-mail. O critério de julgamento será o menor preço. O prazo para o início das obras é de 5 dias após o recebimento do memorando de início. A validade da proposta é de 60 dias.
O edital prevê que o contrato vigorará a partir da assinatura até o prazo em dias estabelecido pelo cronograma físico financeiro, contados da data estabelecida no memorando de início, em perfeita obediência ao cronograma físico financeiro em anexo a este instrumento.
O edital informa que os pagamentos serão efetuados em conformidade com as etapas estabelecidas no cronograma físico financeiro observada a obrigatoriedade da reserva do percentual de 10 dez por cento do valor do contrato ou da nota de empenho para a última etapa, e obedecido o sistema de medições estabelecido neste edital.
A adjudicatária prestará garantia de 1, 5 um e meio por cento do valor total do contrato, até o momento da sua assinatura ou da retirada do instrumento equivalente, em uma das modalidades previstas no art. 96, 1, da lei federal n ****.
O critério de julgamento da presente licitação é o menor preço por empreitada global.
O julgamento da habilitação se processará na forma prevista no item **** deste edital, mediante o exame dos documentos relacionados.
A prefeitura municipal de santo antônio de goiás poderá aplicar as seguintes sanções: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, pelo prazo de até 3 três anos e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
O edital informa que a prova, feita por intermédio da apresentação, em original, do atestado de visita fornecido e assinado pelo servidor do órgão fiscalizador, ou declaração da licitante, na forma abaixo, de que o seu responsável técnico ou outro profissional correlato, na forma abaixo a empresa visitou o local da execução da obra na data de às h . e tomou conhecimento das condições para execução do objeto desta licitação, quando for o caso.
Os interessados poderão formular impugnações até 3 três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública por meio eletrônico, endereçado ao correio eletrônico ***@***. *. *
O demonstrativo contendo o orçamento estimado, sob a forma de planilha de quantitativos e custos unitários, encontrase no anexo i, totalizando a importância de r ****, 83 um milhão, cento e noventa e sete mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e trêscentavos.
