Licitações de Transporte Universitario

O edital prevê que a entrega do bem licitado será de no máximo de 60 dias corridos, após o recebimento da autorização de compra, expedida pela unidade de compras competente.

O pagamento será efetuado em conta vinculada, em até 30 trinta dias, contados da emissão da autorização de compra, juntamente com a apresentação da nota fiscal eletrônica fatura correspondente ao objeto entregue e aceito.

A licitante vencedora do presente pregão eletrônico se obriga a prestar garantia dos produtos e serviços, na forma da lei, que deverá ser especificada na proposta de preços, iniciandose a partir da emissão do termo de aceite atestado do produto e serviço.

O critério de julgamento adotado será o menor preço por item.

Os documentos previstos no anexo i deste edital, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação.

O licitante e a contratada que incorram nas infrações previstas no art. 155 da lei federal n ****, de 2021, apuradas em regular processo administrativo com garantias de contraditório e de ampla defesa, sujeitamse às sanções previstas no art. 156 da mesma lei.

O prazo recursal é de 3 três dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

O valor estimado desta licitação é de r ****, 00 oitocentos e vinte e sete mil duzentos e cinquenta reais.

O edital prevê que a entrega do bem licitado será de no máximo de 60 dias corridos, após o recebimento da autorização de compra.

O edital informa que o pagamento será efetuado em conta vinculada, em até 30 trinta dias, contados da emissão da autorização de compra, juntamente com a apresentação da nota fiscal eletrônica faturacorrespondente ao objeto entregue e aceito.

O edital diz que a licitante vencedora do presente pregão eletrônico se obriga a prestar garantia dos produtos e serviços, na forma da lei, que deverá ser especificada na proposta de preços, iniciandose a partir da emissão do termo de aceite atestado do produto e serviço.

O edital estabelece que o critério de julgamento adotado será o menor preço por item.

O edital informa que a presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

O edital informa que o licitante e a contratada que incorram nas infrações previstas no art. 155 da lei federal ****, de 2021, apuradas em regular processo administrativo com garantias de contraditório e de ampla defesa, sujeitamse às sanções previstas no art. 156 da mesma lei.

O edital diz que qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este edital por irregularidade na aplicação da lei n ****, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data da abertura do certame.

O edital informa que o valor estimado desta licitação é de r ****, 00 oitocentos e vinte e sete mil duzentos e cinquenta reais.

O prazo de entrega dos bens é aquele previsto no termo de referência, contados do recebimento da ordem de fornecimento, emitida pelo gestor do processo.

O pagamento será feito pela prefeitura municipal de palmeiras de goiásgo, em até 15 quinze dias após a da apresentação da planilha e da nota fiscal.

Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

O critério de julgamento adotado será o menor preço por item.

O licitante vencedor deverá anexar os documentos de habilitação no sistema, no prazo de até duas horas após a convocação.

O atraso injustificado ou retardamento na entrega do objeto deste certame sujeitará a contratada, a juízo da administração, à multa moratória de 0, 5 meio por cento por dia de atraso.

Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra.

Qualquer pessoa poderá para impugnar edital de licitação por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data de abertura do certame.

O valor total geral é de r ****, 00.

O edital prevê o transporte de alunos universitários durante 12 meses.

O critério de julgamento é menor preço por item.