Licitações de Rio Janeiro Reforma

O prazo de entrega dos bens é de 20 dias, contados do recebimento da nota de empenho, em remessa única. o prazo de entrega dos bens é de 20 dias, contados do recebimento da nota de empenho

O pagamento será efetuado no prazo de até 10 dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, por meio de ordem bancária. o pagamento será efetuado no prazo de até 10 dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa

Não haverá exigência de garantia da contratação. não haverá exigência da garantia da contratação dos art. 96 e seguintes da lei no ****, de 2021

O fornecedor será selecionado por meio de contratação direta com base no art. 75, inciso II, da Lei 14. 133/2021, para obtenção da proposta mais vantajosa. procedimento simplificado de dispensa eletrônica para obtenção da proposta mais vantajosa

Para habilitação, é necessário comprovar habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista e qualificação econômico-financeira, incluindo certidões e balanço patrimonial. deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos: habilitação jurídica

As sanções incluem advertência, impedimento de licitar e contratar, declaração de inidoneidade e multa, conforme a infração. serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções

Os riscos incluem apresentar documentação falsa, prestar declaração falsa, praticar ato fraudulento ou comportar-se de modo inidôneo, podendo levar à declaração de inidoneidade. praticar ato fraudulento na execução do contrato

O custo estimado total da contratação é de R$ ****,58. o custo estimado total da contratação, que corresponde ao valor máximo aceitável, é de r$ ****,58

A EMOPRJ pagará mensalmente o valor dos serviços executados, mediante crédito em conta corrente. Conforme texto: a emoprj pagará mensalmente à contratada o valor dos serviços executados no período.

A contratada deverá apresentar garantia de 5% do valor total do contrato. Conforme texto: comprovante de prestação de garantia. . . em valor correspondente a 5 cinco por cento do valor total do contrato.

Multas de até 10% por inexecução total, e moratórias de até 0,03% ao dia. Conforme texto: compensatória de até 10, calculado sobre o valor total da contratação, pela inexecução total.

Falta de manifestação imediata e motivada para recurso importa decadência do direito. Conforme texto: A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso.

O edital não especifica um prazo de entrega, mas menciona um cronograma físico-financeiro anexo. cronograma físico financeiro, de acordo com as informações constantes no cronograma anexo deste edital.

Pagamento em parcelas mensais, conforme cronograma físico-financeiro, até 10 dias úteis após o atesto da nota fiscal. os pagamentos serão efetuados mediante depósito bancário e em parcelas mensais, conforme o cronograma físico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 dez dias úteis após o atesto da nota fiscal.

Garantia de 5% do valor contratado, podendo ser em caução, seguro-garantia ou fiança bancária. a licitante adjudicatária prestará ao município de carmo do cajurumg garantia para execução da obra no valor correspondente a 5 do valor contratado.

Menor preço global. o critério de julgamento será o de menor preço, representado pelo menor preço global.

Exige habilitação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e técnica, incluindo registro no CREA/CAU e atestados de capacidade técnica. poderão participar desta licitação empresas do ramo de execução de obras e serviços equivalentes ao objeto do presente edital, devidamente reconhecidas pelo conselho de engenharia e agronomia crea eou conselho de arquitetura e urbanismo cau.

Multa de 10% do valor da proposta em caso de recusa em assinar o contrato. será considerada inadimplente e estará sujeita à multa correspondente a 10 dez por cento do valor da sua proposta.

Visita técnica facultativa, mediante agendamento prévio por e-mail. as visitas técnicas ao local da obra serão facultativas e poderão ser realizadas em dias úteis, a partir da publicação do edital até 3 três dias úteis anteriores à sessão pública.

Até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital da concorrência eletrônica por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data de abertura do certame.

Propostas inexequíveis, com preço simbólico, irrisório ou zero, ou que não atendam às exigências do edital serão desclassificadas. será desclassificada a proposta comercial que: não se refira à integralidade do objeto; não atenda às exigências estabelecidas neste edital.

Valor total estimado de R$ ****,02. valor total estimado r ****, 02 cinquenta e três mil, cento e noventa reais e dois centavos.