Licitações Açucena - MG

O atendimento deve ser iniciado em até 4 horas após o recebimento da ordem de serviço: iniciar o atendimento no prazo máximo de 4 quatro horas, contado do recebimento da ordem de serviço.

O pagamento será efetuado em até 30 dias após a execução e o ateste dos serviços: o pagamento será efetuado em até 30 trinta dias, após a execução e o regular ateste dos serviços.

O critério de julgamento é o menor preço por lote: será adotado o critério de menor preço por lote.

Exige habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, e qualificação econômico-financeira, incluindo certidão negativa de falência: certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

Multa moratória de 1% por dia de atraso, até 10 dias, e multa compensatória de 5% em caso de inexecução total: multa moratória de 1 um por cento por dia de atraso injustificado. . . multa compensatória de 5 cinco por cento sobre o valor da contratação.

O pedido de impugnação deve ser encaminhado em até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame: encaminhar o pedido em até 3 três dias úteis antes da data de abertura do certame.

Propostas incompletas, com limitações contrastantes com o edital ou manifestamente inexequíveis serão rejeitadas: serão rejeitadas as propostas que: sejam incompletas. . . contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente edital.

O prazo de entrega é de até 15 dias, conforme o texto: o prazo de entrega dos equipamentos será de até 15 quinze dias, contados do recebimento da autorização de fornecimento.

O pagamento será efetuado em até 30 dias após o recebimento definitivo dos bens, mediante apresentação da nota fiscal atestada, conforme o texto: o pagamento será efetuado em até 30 trinta dias após o recebimento definitivo dos bens.

Não será exigida garantia da contratação, conforme o texto: não será exigida garantia da contratação de que trata o art. 96 da lei federal no ****, em razão da natureza do objeto.

O critério de julgamento é o menor preço por item, conforme o texto: será adotado o critério de menor preço por item.

Não será exigida qualificação técnica específica, conforme o texto: não será exigida qualificação técnica específica, considerando a natureza comum dos bens.

Poderá ser aplicada multa moratória de 1% por dia de atraso, até o limite de 10 dias, conforme o texto: poderá ser aplicada multa moratória de 1 um por cento por dia de atraso injustificado.

O pedido de impugnação deve ser encaminhado em até 3 dias úteis antes da data de abertura, conforme o texto: devendo encaminhar o pedido em até 3 três dias úteis antes da data de abertura do certame.

Propostas com preços superiores aos máximos admitidos ou manifestamente inexequíveis serão desclassificadas, conforme o texto: será desclassificada a proposta que apresentar preço final superior ao valor máximo admitido pela administração ou que se revelar manifestamente inexequível.

O prazo para execução da obra é de 120 dias, conforme cronograma físico-financeiro, contados a partir da ordem de serviço. Trecho: o prazo para execu��o da obra ser� de 120 cento e vinte dias.

O pagamento será mensal, em até 30 dias úteis do recebimento da nota fiscal e boletim de medição. Trecho: o pagamento ser� mensalmente e em at� 30 trinta dias �teis do recebimento da nota fiscal e boletim de medi��o.

Exigida garantia contratual de 5% do valor vencedor, podendo ser caução, seguro-garantia ou fiança bancária. Trecho: apresentar garantia contratual correspondente a 5 cinco por cento do valor vencedor da licita��o.

O critério de julgamento é o menor preço global. Trecho: ser� adotado o crit�rio de menor pre�o global.

Exige-se comprovação de capacidade técnico-profissional e técnico-operacional com certidões do CREA, e vínculo do responsável técnico (RT) com a licitante. Trecho: os atestados de capacidade t�cnica t�cnicoprofissional e t�cnicooperacional dever�o, obrigatoriamente, ser acompanhados das respectivas certid�es emitidas pelo creacau.

Multa moratória de 0,5% ao dia, limitada a 10% do valor da parcela inadimplida, e multa compensatória de 5% sobre o valor total do contrato em caso de inexecução total. Trecho: multa morat�ria de 0, 5 ao dia, limitada a 10 do valor da parcela inadimplida e multa compensat�ria de 5 cinco por cento sobre o valor total do contrato.

A visita técnica é opcional, mas a vencedora não poderá alegar desconhecimento das condições locais. Deve ser agendada pelo telefone ou e-mail. Trecho: a visita t�cnica � opcional, n�o podendo, entretanto, a licitante vencedora alegar posteriormente desconhecimento das condi�es do local da obra.

Propostas com preço final superior ao máximo fixado ou manifestamente inexequível (inferiores a 75% do valor estimado) serão desclassificadas. Trecho: ser� desclassificada a proposta ou o lance vencedor que: a apresentar pre�o final superior ao pre�o m�ximo fixado oub apresentar pre�o manifestamente inexequ�vel.