Licitações Janauba - MG

O prazo de validade do contrato terá duração conforme cronograma físico-financeiro, podendo ser prorrogado. Não há prazo de entrega específico no edital. o prazo de validade do contrato nesta licitação terá duração conforme cronograma físico-financeiro

Pagamento até o 30º dia após a aceitação dos serviços, mediante apresentação de nota fiscal. o pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30o trigésimo dia à contratada, através da tesouraria, mediante apresentação da nota fiscal correspondente

Garantia de 10% do valor global do contrato, podendo ser caução em dinheiro, seguro-garantia ou fiança bancária. a garantia a que se refere o item 24 será de 10 dez por cento do valor global do contrato

Menor preço. para julgamento, será adotado o critério de menor preço

Exige habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e técnica, incluindo atestados e acervo técnico. o licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos

Advertência, multa de até 10% do contrato, impedimento de licitar e declaração de inidoneidade. multa de até 10 do total do contrato para o caso de atraso superior a 10 dez dias corridos

Visita técnica é opcional, mas o vencedor não pode alegar desconhecimento do local. a visita técnica é opcional, mas, não poderá o licitante vencedor alegar posteriormente desconhecimento do local

Até 3 dias úteis antes da data de realização da sessão pública. até 03 dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório

Propostas inexequíveis, abaixo de 75% do valor de referência, podem ser desclassificadas. proposta finais inferiores a 75 setenta e cinco por cento, do valor de referência, terão presunção relativa de inexequibilidade

R$ ****,02. valor estimado global de contratação: r ****, 02

O edital não especifica um prazo de entrega em dias, mas menciona que o prazo de validade do contrato terá duração conforme cronograma físico financeiro. Trecho: o prazo de validade do contrato nesta licitação terá duração conforme cronograma físico financeiro.

O pagamento será efetuado até o 30º dia após a entrega, mediante apresentação da nota fiscal. Trecho: o pagamento pela efetiva entrega do objeto deste instrumento será efetuado até o 30o trigésimo dia à contratada, através da tesouraria, mediante apresentação da nota fiscal correspondente.

Será exigida garantia de 10% do valor global do contrato, em uma das modalidades: caução em dinheiro, seguro-garantia ou fiança bancária. Trecho: a garantia a que se refere o item 24 será de 10 dez por cento do valor global do contrato.

O critério de julgamento é o menor preço. Trecho: para julgamento, será adotado o critério de menor preço.

Exige habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e técnica, incluindo atestados e acervo técnico. Trecho: da habilitação jurídica, da regularidade fiscal e trabalhista, da qualificação econômico financeira, qualificação técnica.

As sanções incluem advertência, multa de até 10% do contrato, impedimento de licitar e declaração de inidoneidade. Trecho: multa de até 10 do total do contrato para o caso de atraso superior a 10 dez dias corridos.

A visita técnica é opcional, mas o vencedor não poderá alegar desconhecimento do local. Trecho: a visita técnica é opcional, mas, não poderá o licitante vencedor alegar posteriormente desconhecimento do local objeto da reforma/obra.

Qualquer pessoa poderá impugnar o edital até 3 dias úteis antes da data de recebimento das propostas. Trecho: até 03 dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório.

Propostas com preço final superior ao máximo fixado ou manifestamente inexequíveis serão desclassificadas. Trecho: será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

O valor estimado global da contratação é de R$ ****,02. Trecho: valor estimado global de contratação: r$ ****, 02.