Licitações Davinopolis - GO

O edital não especifica um prazo de entrega para a obra, mas a vigência do contrato será de 12 meses, podendo ser prorrogado. a vigência do presente contrato será de 12 doze meses, iniciando no dia de sua assinatura, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de dez anos

Os pagamentos serão efetuados em parcelas mensais, conforme cronograma físico-financeiro, em até 10 dias úteis após o atesto da nota fiscal. os pagamentos serão efetuados mediante depósito bancário e em parcelas mensais, conforme o cronograma físico-financeiro apresentado, no prazo de até 10 dez dias úteis após o atesto da nota fiscal

A licitante adjudicatária prestará garantia de 5% do valor contratado, podendo ser em diversas modalidades. a licitante adjudicatária prestará ao município de davinópolisgo garantia para execução da obra no valor correspondente a 5 do valor contratado.

O critério de julgamento será o de menor preço global. o critério de julgamento será o de menor pre�o, representado pelo menor pre�o global

A habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira, além da qualificação técnica, são exigidas. odas as empresas participantes deverão anexar em campo próprio do sistema até o dia e horário definido no quadro resumo deste edital a documentação relacionada abaixo

A recusa em assinar o contrato ou o não atendimento no prazo sujeitará a multa de 10% do valor da proposta, além de outras sanções civis e penais. caso a licitante adjudicatária se recuse a assinar o contrato ou convidada a fazê-lo não atenda no prazo fixado, garantida prévia e fundamentada defesa, será considerada inadimplente e estará sujeita à multa correspondente a 10 dez por cento do valor da sua proposta.

A vistoria prévia do local é obrigatória para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto. considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço

Qualquer pessoa pode impugnar o edital ou solicitar esclarecimento até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital da concorrência eletrônica por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data de abertura do certame.

A não observância de exigências formais, a apresentação de propostas com erros ou falhas que alterem a substância, ou a falta de comprovação de exequibilidade de preço podem levar à desclassificação ou inabilitação. obs: a não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.