O edital trata da contratação de empresa para construir um sistema de abastecimento de água. As visitas técnicas são facultativas. A impugnação do edital deve ser feita até 3 dias úteis antes da abertura. A sessão pública ocorrerá em 04 de novembro de 2025. O critério de julgamento é o menor preço. O edital está disponível nos sites indicados. A garantia para execução da obra é de 5% do valor contratado.
O edital não especifica o prazo de entrega.
Os pagamentos serão efetuados mediante depósito bancário e em parcelas mensais, conforme o cronograma físicofinanceiro apresentado.
A licitante adjudicatária prestará ao município de nova eramg garantia para execução da obra no valor correspondente a 5 do valor contratado.
O critério de julgamento será o de menor preço, representado pelo menor preço global.
Os documentos para habilitação serão exigidos apenas do licitante vencedor, após o encerramento da fase de julgamento das propostas, no prazo de 1 uma hora.
O edital prevê advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública.
As visitas técnicas são facultativas e poderão ser realizadas em dias úteis a partir da data da publicação deste edital até três dias úteis anteriores à data determinada para realização da sessão pública.
Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital da concorrência eletrônica por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data de abertura do certame.
O valor estimado da obra é de R$ ****,18.