Prefeitura Municipal De Pedro Osório

A entrega dos serviços de fornecimento deverá ocorrer em conformidade com as necessidades da prefeitura municipal do município de pedro osório, secretaria e departamentos, prazo que será definido no ato da emissão da ordem de serviço e ou fornecimento, a entrega dos serviços será no prazo de 15 quinze dias úteis a partir da ordem de serviço.

O critério de julgamento adotado será o menor preço, considerado o menor disponível para a administração, nos termos do art. 34 da lei no ****.

A habilitação será verificada por meio do portal de compras públicas, em relação à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e habilitação técnica.

O licitante adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: a advertência por escrito b multa c impedimento de licitar e contratar d declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

As empresas interessadas no certame poderão realizar vistoria de reconhecimento no local da execução do contrato. a visitação às instalações será opcional, e caso realizada, ensejará a emissão de comprovante pela prefeitura.

Até 03 trinta dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este edital e ou apresentar pedido de esclarecimento.

A não observância do disposto no subitem anterior [sobre dados cadastrais] poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

****

O prazo para execução da obra obedecerá ao prazo estipulado no cronograma físico financeiro, anexo ao edital de concorrência ****.

O pagamento de cada etapa será efetuado dentro de 30 dias após a aprovação do funcionário responsável pela fiscalização.

Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

O critério de julgamento adotado será o menor preço.

A habilitação será verificada por meio do portal de compras públicas, em relação à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e habilitação técnica.

As sanções administrativas incluem advertência por escrito, multa, impedimento de licitar e contratar, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Qualquer pessoa poderá impugnar este edital ou apresentar pedido de esclarecimento até 03 dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública.

A proposta será desclassificada se contiver vícios insanáveis ou não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no edital.

O prazo para execução da obra obedecerá ao prazo estipulado no cronograma físico financeiro, anexo ao edital de concorrência ****.

O pagamento de cada etapa será efetuado dentro de 30 dias após a aprovação do funcionário responsável pela fiscalização.

Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

O critério de julgamento adotado será o menor preço, considerado o menor dispêndio para a administração.

A habilitação será verificada por meio do portal de compras públicas, em relação à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e habilitação técnica.

As sanções administrativas incluem advertência por escrito, multa, impedimento de licitar e contratar, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Até 03 dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este edital.

A proposta será desclassificada se contiver vícios insanáveis ou não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no edital.

O prazo para execução da obra obedecerá ao prazo estipulado no cronograma físico financeiro, anexo ao edital de concorrência ****.

O pagamento de cada etapa será efetuado dentro de 30 dias após a aprovação do funcionário responsável pela fiscalização.

Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

O critério de julgamento adotado será o menor preço.

A habilitação será verificada por meio do portal de compras públicas, em relação à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e habilitação técnica.

As sanções administrativas incluem advertência por escrito, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Qualquer pessoa poderá impugnar este edital ou apresentar pedido de esclarecimento até 03 trinta dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública.

A proposta será desclassificada se contiver vício insanável, não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no edital ou apresentar desconformidade com exigências do ato convocatório.