Licitações de Petri

As obras deverão ser iniciadas em até 5 dias corridos após a ordem de serviço e concluídas em 12 meses. Conforme edital: a conclusão das obras será de 12 doze meses, contados a partir da data de expedição da ordem de serviço.

O pagamento será realizado em até 30 dias após o certifico do fiscal, por meio de ordem bancária ou na tesouraria. Conforme edital: o pagamento será realizado em até 30 trinta dias após certifico do fiscal.

É exigida garantia de proposta de R$ ****,84 (1% do valor máximo) e garantia contratual de 5% do valor do contrato. A contratada garante o objeto por 5 anos. Conforme edital: garantia de proposta no valor de r ****, 84 e garantia contratual, em até 5 cinco dias úteis após assinatura do instrumento contratual, correspondente a 5 cinco por cento do valor do contrato.

O critério de julgamento é o menor preço. Conforme edital: critério de julgamento menor preço.

Exige-se regularidade jurídica, social, fiscal, trabalhista, técnica e qualificação econômico-financeira. Conforme edital: para fins de habilitação, as licitantes terão de anexar na plataforma. . . os documentos relativos à: regularidade jurídica, regularidade social, regularidade fiscal e trabalhista, regularidade técnica, qualificação econômico e financeira.

O licitante ou contratado será responsabilizado por infrações como dar causa à inexecução parcial ou total do contrato, não manter a proposta, fraudar a licitação, entre outras. Conforme edital: o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente. . . pelas seguintes infrações: dar causa à inexecução parcial do contrato.

O pedido de impugnação ou esclarecimento deve ser protocolado até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. Conforme edital: o pedido até 03 três dias úteis antes da data de abertura do certame.

Propostas com valores acima do orçamento oficial, inexequíveis (inferiores a 75% do valor orçado), ou que não atendam às especificações do edital serão desclassificadas. Conforme edital: serão desclassificadas as propostas que. . . apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado.

O valor orçado é de R$ ****,45. Conforme edital: o valor do orçamento oficial planilha orçamentária que corresponde a ****, 45.

A contratada deverá executar a obra no prazo de 02 (dois) meses, contados do recebimento da ordem de início. Conforme cláusula sexta: a contratada deverá executar a obra objeto deste contrato no prazo de 02dois meses.

Os pagamentos serão realizados de acordo com o cronograma de execução, em até 30 dias após a vistoria e recebimento, mediante apresentação de nota fiscal. Conforme cláusula: os pagamentos serão realizados de acordo com o cronograma de execução. . . em até 30 trinta dias após a vistoria e recebimento.

Não haverá exigência de garantia contratual. Conforme cláusula décima primeira: não haverá exigência de garantia contratual da execução.

Multa de 0,1% por dia de atraso sobre o valor da parcela inadimplida, até 30 dias. Para inexecução parcial ou total, multa de 0,5% a 1,0% do valor do contrato. Conforme cláusula: 0, 1 um décimo por cento por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida.

O valor total da contratação foi estimado em R$ ****,63. Conforme parecer: o valor total da contratação foi estimado em r****, 63.

O prazo para conclusão das obras é de 12 meses, contados a partir da data de expedição da ordem de serviço. a conclusão das obras será de 12 doze meses, contados a partir da data de expedição da ordem de serviço.

O pagamento será realizado em até 30 dias após o certificado do fiscal, por meio de ordem bancária ou na tesouraria. o pagamento será realizado em até 30 trinta dias após certifico do fiscal.

É exigida garantia de proposta de R$ ****,84 (1% do valor máximo) e garantia contratual de 5% do valor do contrato. a comprovação de garantia da proposta no valor de r ****,84. . . correspondente a 1 um por cento do valor máximo previsto.

O critério de julgamento é o menor preço. critério de julgamento menor preço.

Exige-se regularidade jurídica, social, fiscal, trabalhista, técnica e qualificação econômico-financeira, incluindo balanço patrimonial e índices de liquidez. para fins de habilitação, as licitantes terão de anexar na plataforma. . . os documentos relativos à: regularidade jurídica. . . regularidade social. . . regularidade fiscal e trabalhista. . . regularidade técnica. . . qualificação econômico e financeira.

O licitante ou contratado será responsabilizado por infrações como dar causa à inexecução parcial ou total do contrato, não manter a proposta, fraudar a licitação, entre outras. o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente. . . pelas seguintes infrações: dar causa à inexecução parcial do contrato.

Qualquer pessoa pode impugnar o edital ou solicitar esclarecimentos até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. devendo protocolar na plataforma eletrônica. . . o pedido até 03 três dias úteis antes da data de abertura do certame.

Propostas com preços inexequíveis (inferiores a 75% do valor orçado) ou acima do orçamento oficial serão desclassificadas. serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75 setenta e cinco por cento do valor orçado pela administração.

O valor estimado da contratação é de R$ ****,45. o valor do orçamento oficial planilha orçamentária que corresponde a ****,45.