O objeto da licitação é a execução de obra de engenharia civil para construção de saneamento básico em diversas localidades de Vertentes-PE. A abertura das propostas e o início da disputa de preços ocorrerão em 05/12/2025. O critério de julgamento será o menor preço global. A participação é aberta a empresas com ramo de atividade compatível, cadastradas na Bolsa Nacional de Compras. A administração municipal é responsável pela licitação. O valor global estabelecido pela administração é de R$ ****,49. A garantia da obra é de 5 anos.
O prazo para a execução da obra, conforme cronograma físicofinanceiro, é de 3 três meses, a contar da data de assinatura da ordem de serviços.
O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 trinta dias, contados da apresentação da fatura e liquidação da despesa, através de transação bancária, mediante conta indicada pela contratada.
A obra deverá possuir prazo de garantia de 5 cinco anos.
O critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme definido neste edital e seus anexos.
A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, lances e documentos de habilitação.
A administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às licitantes eou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
Até 3 três dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este edital.
O valor global estabelecido pela administração é de r ****, 49 cento e doze mil, quatrocentos e noventa e oito reais, quarenta e nove centavos.