Licitações de Orcamen Constr Civil

O prazo de início de execução das etapas da obra seguirá estritamente as ordens de serviço emitidas pela administração e o cronograma do anexo I, conforme consta no edital: o prazo de início de execução das etapas da obra seguirá estritamente as ordens de serviço emitidas pela administração e o cronograma do anexo i.

Será exigida garantia de proposta de 1% do valor estimado do lote e garantia contratual de 5% do valor contratual. Conforme edital: será exigida garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação, correspondente a 1 um por cento do valor estimado do lote e será exigida a garantia contratual . . . no percentual de 5 cinco por cento do valor contratual.

O critério de julgamento é o menor preço por lote. Conforme edital: a presente licitação adotará o critério de julgamento de menor preço por lote.

A habilitação será verificada por meio da plataforma BNC, quanto à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e habilitação técnica. Conforme edital: a habilitação dos licitantes será verificada por meio da plataforma bolsa nacional de compras bnc, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômicofinanceira e habilitação técnica.

As sanções previstas incluem advertência por escrito, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade. Conforme edital: o licitanteadjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito . . . às seguintes sanções: a advertência por escrito b multa c impedimento de licitar e contratar d declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

A vistoria é facultativa, mas o licitante que não a realizar deve declarar conhecimento pleno das condições. Conforme edital: caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

Impugnações e esclarecimentos devem ser protocolados até 3 dias úteis antes da abertura. Conforme edital: impugnações e esclarecimentos devem ser protocolados até 3 três dias úteis antes da data de abertura do certame.

Propostas com preços excessivos, simbólicos, de valor zero ou inexequíveis serão desclassificadas. Conforme edital: serão desclassificadas as propostas que apresentarem cotações contendo preços excessivos, simbólicos, de valor zero ou inexequíveis.

O valor global estimado é de R$ ****,46. Conforme edital: sendo o valor global estimado para a contratação de r ****,46.

O prazo para execução da obra será de 6 meses, contado do recebimento da ordem de serviço. o prazo para execução da obra será de 6 seis meses, contado do recebimento da ordem de serviço pela contratada.

O pagamento será realizado por medição, conforme cronograma físico-financeiro. ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no cronograma físico-financeiro, o contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados.

Será exigida garantia de proposta de 1% do valor estimado e garantia de contratação conforme arts. 96 da Lei 14. 133/2021. será exigida garantia de proposta correspondente a 1 um por cento do valor estimado da contratação.

O critério de julgamento é o menor preço. critério de julgamento e x menor preço.

Documentos de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, podendo ser substituídos pelo SICAF. a documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no sicaf.

Multa de 0,5% a 30% sobre o valor do contrato, além de outras sanções. a multa será recolhida em percentual de 0, 5 a 30 incidente sobre o valor do contrato licitado.

A vistoria prévia é facultativa, mas é obrigatório atestar conhecimento do local. o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

Qualquer pessoa poderá impugnar o edital até 3 dias úteis antes da abertura da sessão pública. qualquer pessoa poderá impugnar este edital. . . até 03 três dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública.

Propostas com preços inexequíveis, acima do máximo, ou em desacordo com especificações podem ser desclassificadas. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação.

O valor estimado é de R$ ****,45. valor estimado orçamento sigiloso r$ ****, 45 seiscentos mil seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos.