Licitações de Quadra Poliesportiva

O objeto deverá ser executado totalmente conforme descrito no termo de referência, com prazo de vigência do contrato de 24 meses, podendo ser prorrogado. o contrato terá prazo de vigência de 24 vinte e quatro meses, podendo ser prorrogado nos termos da lei ****.

O pagamento será realizado conforme cronograma, após recebimento do laudo de medição, mediante apresentação da nota fiscal, por transferência eletrônica. o pagamento será realizado conforme cronograma estabelecido na portaria n. o **** o recebimento do laudo de medição do departamento de engenharia, mediante apresentação da respectiva nota fiscal.

A licitante vencedora deverá apresentar garantia de 5% do valor da contratação, em uma das modalidades previstas na lei, no prazo de 5 dias úteis da assinatura do contrato. garantia. . . correspondente a 5 cinco por cento do valor da contratação.

O critério de julgamento é o de menor preço por lote, empreitada global. o critério de julgamento adotado será o de menor preço por lote empreitada global.

Para habilitação, é necessário apresentar documentos de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista, econômico-financeira e qualificação técnica, incluindo registro no CREA/CAU e atestados de capacidade técnica. os documentos de habilitação e propostas de preços deverão ser encaminhados, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico até às 8h do dia ****.

As sanções incluem advertência, impedimento de licitar e contratar, declaração de inidoneidade e multa moratória de 2% ao dia (até 15 dias) ou compensatória de 30% sobre o valor total do contrato. multa: a moratória de 2 dois por cento por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 quinze dias b compensatória de 30 trinta por cento sobre o valor total do contrato.

Qualquer pessoa pode impugnar o edital ou solicitar esclarecimentos até 3 dias úteis antes da data da abertura do certame. devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data da abertura do certame.

Propostas com preços inexequíveis (inferiores a 75% do valor orçado), que não atendam às especificações técnicas, ou com vícios insanáveis serão desclassificadas. serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75 setenta e cinco por cento do valor orçado pela administração.

O valor total da contratação é de R$ ****,72. valor total da contratação: r ****, 72.

O prazo contratual para execução e entrega dos serviços será de 90 dias consecutivos, contados a partir da emissão da ordem de serviço. Conforme edital: o prazo contratual para execução e entrega dos serviços será de 90 noventa dias consecutivos contados a partir da data de emissão da ordem de serviço.

É exigida garantia de cumprimento das obrigações contratuais correspondente a 5% do valor do contrato. Conforme edital: garantia do cumprimento das obrigações contratuais correspondente a 5 cinco por cento do valor do contrato.

O critério de julgamento é o menor preço global. Conforme edital: o critério de julgamento adotado será o de menor preço global.

Exige-se habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista, econômico-financeira e técnica, incluindo registro no CREA e atestados de capacidade técnica. Conforme edital: os documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto, serão exigidos para fins de habilitação.

Multa de 2% do valor do lance, limitada a R$ ****,00 por ocorrência, e multa moratória de R$ 500,00 por dia de atraso. Conforme edital: a multa será de 2 dois por cento do valor total do lance, limitada a r ****, 00 um mil reais por ocorrência e multa moratória de r 500, 00 quinhentos reais por dia de atraso.

Há vistoria prévia opcional, com agendamento até um dia antes da abertura. Conforme edital: caso o licitante optar por realizar a vistoria prévia, será disponibilizado pela administração, data e horário exclusivos para visita, a ser agendada até um dia antes da data de abertura da licitação.

Qualquer pessoa pode impugnar o edital até 3 dias úteis antes da data da abertura do certame. Conforme edital: devendo protocolar o pedido até 03 três dias úteis antes da data da abertura do certame.

Propostas com preços inexequíveis, acima do máximo, ou em desacordo com especificações técnicas podem ser desclassificadas. Conforme edital: será desclassificada a proposta vencedora que: apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação.

O valor total da contratação é de R$ ****,53. Conforme edital: valor total da contratação r ****, 53.

O prazo para execução da obra e o cronograma será analisado e aprovado pela Caixa. o prazo para execu��o da obra e o cronograma ser� analisado e aprovado pela caixa.

Os recursos serão repassados diretamente pela Caixa Econômica Federal à construtora selecionada, oriundos dos financiamentos individuais dos participantes. os recursos utilizados ser�o repassados diretamente pela caixa econ�mica federal � construtora selecionada utilizando os recursos oriundos dos financiamentos individuais dos participantes do programa.

Exige habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação econômico-financeira e técnica, incluindo atestados de edificação vertical. somente poder�o participar deste chamamento p�blico, pessoas jur�dicas que: possuam certificado de an�lise de risco de cr�dito favor�vel e vigente junto � caixa econ�mica federal

A visita técnica é obrigatória e deve ser agendada com a Secretaria Municipal de Obras. os interessados em participar do presente chamamento p�blico dever�o realizar visita t�cnica junto aos locais dos lotes de interesse

Qualquer cidadão pode impugnar o ato convocatório até 3 dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas. protocolizando o pedido at� 03 tr�s dias �teis antes da data fixada para o recebimento das propostas

Riscos incluem não atender aos requisitos da Caixa, apresentar documentação incompleta, não realizar visita técnica, ou ser declarada inidônea. na eventualidade da primeira colocada n�o cumprir os requisitos deste edital e os da caixa, essa ser� desclassificada

O valor máximo unitário por unidade habitacional é de R$ ****,00. o valor m�ximo limite o valor de venda da unidade habitacional apartamento � de r ****, 00