Licitações Adelândia - GO

Os serviços deverão ser iniciados em até 10 dias úteis após o recebimento da ordem de serviço. O fornecimento poderá ser realizado mediante cronograma de entrega a ser definido em conjunto. o fornecimento dos serviços poderá ser realizado mediante cronograma de entrega a ser definido em conjunto pela administração municipal e a contratada.

O pagamento ao fornecedor somente ocorrerá após o recebimento definitivo do bem. o pagamento ao fornecedor somente ocorrerá após o recebimento definitivo do bem, não acarretando em obrigações futuras

A licitante vencedora deverá apresentar comprovante de prestação de garantia de 5% do valor total do contrato. A garantia assegura o fiel cumprimento das obrigações. a licitante vencedora do certame deverá apresentar à fiscalização, no prazo máximo de 5 cinco dias úteis, contado da data da emissão da ordem de serviços, comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5 cinco por cento do valor total do contrato

O critério de julgamento adotado é o de menor preço por empreitada global. critério de julgamento: menor preço por empreitada global

A habilitação será verificada por meio do SICAF e outros documentos exigidos no edital, como regularidade fiscal, trabalhista e econômico-financeira. a habilitação será verificada por meio do sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

As penalidades incluem advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, e declaração de inidoneidade, dependendo da infração cometida. a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade

É obrigatória a vistoria prévia do local de execução do serviço. o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

Não há exigência de apresentação de amostras. apresentação de amostras: não

Qualquer pessoa pode impugnar o edital até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este edital por irregularidade na aplicação da lei no ****, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data da abertura do certame.

A não observância das exigências do edital, como a não atualização de dados cadastrais ou a apresentação de documentação falsa, pode levar à desclassificação ou inabilitação. a não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

valor estimado r r ****, 47

Os serviços deverão ser iniciados em até 10 dias úteis após o recebimento da ordem de serviço. O fornecimento poderá ser realizado mediante cronograma de entrega a ser definido em conjunto. o fornecimento dos serviços poderá ser realizado mediante cronograma de entrega a ser definido em conjunto pela administração municipal e a contratada.

O pagamento ao fornecedor somente ocorrerá após o recebimento definitivo do bem. o pagamento ao fornecedor somente ocorrerá após o recebimento definitivo do bem, não acarretando em obrigações futuras

A licitante vencedora deverá apresentar comprovante de prestação de garantia de 5% do valor total do contrato. A garantia assegura o fiel cumprimento das obrigações. a licitante vencedora do certame deverá apresentar à fiscalização, no prazo máximo de 5 cinco dias úteis, contado da data da emissão da ordem de serviços, comprovante de prestação de garantia correspondente ao percentual de 5 cinco por cento do valor total do contrato

O critério de julgamento adotado é o de menor preço por empreitada global. critério de julgamento: menor preço por empreitada global

A habilitação será verificada por meio do SICAF e outros documentos exigidos no edital, como regularidade fiscal, trabalhista e econômico-financeira. a habilitação será verificada por meio do sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

As penalidades incluem advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, e declaração de inidoneidade, dependendo da infração cometida. a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade

É obrigatória a vistoria prévia do local de execução do serviço. o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

Não há exigência de apresentação de amostras. apresentação de amostras: não

Qualquer pessoa pode impugnar o edital até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este edital por irregularidade na aplicação da lei no ****, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data da abertura do certame.

A não observância das exigências do edital, como a não atualização de dados cadastrais ou a apresentação de documentação falsa, pode levar à desclassificação ou inabilitação. a não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

valor estimado r r ****, 47

O critério de julgamento adotado será o menor preço por item.

A habilitação será verificada por meio dos documentos apresentados no envelope 2, abrangendo requisitos jurídicos, fiscais, sociais, trabalhistas e econômico-financeiros.

As sanções podem incluir advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, e declaração de inidoneidade, aplicadas após processo administrativo e defesa prévia.

Qualquer pessoa pode impugnar o edital até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame.

Propostas que não atenderem às exigências do edital serão desclassificadas.

O valor estimado da contratação é de R$ ****,80.