Contratação de empresa especializada para construção de galpão de triagem de resíduos sólidos no aterro sanitário de Mineiros do Tietê/SP. Regime de empreitada por preço global. Pagamento por medições mensais. Garantia de 10% do valor do contrato e garantia de proposta de 1%. Vistoria prévia facultativa. Prazo de validade da proposta de 60 dias. Valor estimado de R$ ****,63.
O prazo da obra é regido pelo cronograma físico-financeiro, conforme o edital: o prazo regido pelo cronograma físico-financeiro para execução da obra.
Pagamento por medições mensais, conforme o edital: o pagamento à contratada será efetuado com base em medições mensais, realizadas a cada 30 trinta dias corridos.
Garantia de 10% do valor do contrato, conforme o edital: a garantia corresponderá a 10 do valor do contrato.
Menor preço, conforme o edital: no julgamento das propostas e menor preço.
Exige capital social ou patrimônio líquido de 10% do valor estimado, registro no CREA/CAU, atestados de capacidade técnico-operacional e profissional, conforme o edital: a comprovação de que o licitante possui capital social ou patrimônio líquido correspondente a no mínimo 10 dez por cento do valor estimado da obra.
Multa moratória de 0,5% por dia de atraso, limitada a 30% do contrato, conforme o edital: a multa moratória. . . será de 0, 5 cinco décimos por cento por dia de atraso.
Facultativa, conforme o edital: as empresas interessadas. . . poderão realizar vistoria prévia no local onde se realizará a obra.
Inabilitação por não comprovar habilitação, conforme o edital: será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste edital.
R$ ****,63, conforme o edital: o valor máximo estimado para a contratação é de r$ ****, 63.