Licitações de Pedra Calcamento Poliedrico

Os pagamentos serão efetuados mediante depósito bancário em parcelas mensais, conforme cronograma físico-financeiro, no prazo de até 30 dias úteis após o atesto da nota fiscal. Os pagamentos serão efetuados mediante depósito bancário e em parcelas mensais, conforme o cronograma físico-financeiro apresentado, no prazo de até 30 trinta dias úteis após o atesto da nota fiscal pelos integrantes da assessoria técnica da contratante.

A licitante adjudicatária prestará garantia de execução da obra no valor correspondente a 5% do valor contratado, podendo ser em caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. a licitante adjudicatária prestará ao município de piracema garantia para execução da obra no valor correspondente a 5 do valor contratado.

O critério de julgamento será o de menor preço global. o critério de julgamento será o de menor pre�o, representado pelo menor pre�o global

As empresas participantes deverão apresentar documentação jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e de qualificação técnica. odas as empresas participantes deverão anexar em campo próprio do sistema até o dia e horário definido no quadro resumo deste edital a documentação relacionada abaixo

A recusa em assinar o contrato ou o não atendimento ao prazo fixado sujeitará a empresa à multa de 10% do valor da proposta. caso a licitante adjudicatária se recuse a assinar o contrato ou convidada a fazê-lo não atenda no prazo fixado, garantida prévia e fundamentada defesa, será considerada inadimplente e estará sujeita à multa correspondente a 10 dez por cento do valor da sua proposta.

As visitas técnicas são facultativas e podem ser realizadas em dias úteis até três dias úteis anteriores à sessão pública. Devem ser agendadas previamente pelo e-mail ***@***. *. * visitas técnicas são facultativas e poderão ser realizadas em dias úteis a partir da data da publicação deste edital até três dias úteis anteriores à data determinada para realização da sessão pública.

Qualquer pessoa pode impugnar o edital ou solicitar esclarecimento até 3 dias úteis antes da abertura do certame. qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital da concorrência eletrônica por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 três dias úteis antes da data de abertura do certame.

A não observância das regras de credenciamento e atualização de dados cadastrais pode ensejar desclassificação. A apresentação de declaração falsa também acarreta responsabilidade. a não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

R$ ****,64 (duzentos mil e cento e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos). valor total estimado da obra r ****, 64 duzentos mil e cento e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos.

O objeto da presente licitação deverá ser executado no prazo de 180 cento e oitenta dias, a contar da ordem de início emitida pela administração, podendo ser prorrogado uma vez, justificadamente, a critério da administração, por igual período. o objeto da presente licitação deverá ser executado no prazo de 180 cento e oitenta dias

O pagamento será efetuado conforme cronograma físico-financeiro estabelecido entre a empresa e o setor de engenharia da prefeitura, no prazo de até 15 dias, em crédito em conta bancária da empresa, a contar do recebimento da nota fiscal/fatura. o pagamento será efetuado conforme cronograma físico-financeiro estabelecido entre a empresa e o setor de engenharia da prefeitura, no prazo de até 15 dias

O objeto do presente contrato tem garantia de 05 cinco anos consoante dispõe o art. 618 do CC, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa. o objeto do presente contrato tem garantia de 05 cinco anos consoante dispõe o art. 618 do CC

O critério de julgamento é o de menor preço. critério de julgamento: menor preço

A fase de habilitação ocorrerá após a etapa de lances. O licitante detentor da proposta de menor valor deverá enviar documentos de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira. a presente licitação, a fase de habilitação ocorrerá após a etapa de lances.

O licitante ou contratado será responsabilizado administrativamente por infrações como inexecução parcial ou total do contrato, dar causa ao retardamento da execução, apresentar declaração ou documentação falsa, fraudar a licitação, entre outras. As sanções incluem advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, e declaração de inidoneidade. o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações

A avaliação prévia do local de execução é imprescindível, e o licitante deve atestar que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado o direito de realização de vistoria prévia. considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível. . . o licitante deve atestar. . . que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de impugnações poderão ser enviados ao agente de contratação, até três três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de impugnações poderão ser enviados ao agente de contratação, até três três dias úteis anteriores A  data fixada para abertura da sessão pública

Propostas que contiverem vícios insanáveis, não obedecerem às especificações técnicas, apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado, ou não tiverem sua exequibilidade demonstrada, serão desclassificadas. serão desclassificadas as propostas que: a contiverem vícios insanáveis

O valor total da contratação é de R$ ****,22. valor total da contratação: r ****, 22

O objeto da presente licitação deverá ser executado no prazo de 180 cento e oitenta dias, a contar da ordem de início emitida pela administração, podendo ser prorrogado uma vez, justificadamente, a critério da administração, por igual período.

O pagamento será efetuado conforme cronograma físico-financeiro estabelecido entre a empresa e o setor de engenharia da prefeitura, no prazo de até 15 dias, em crédito em conta bancária da empresa, a contar do recebimento da nota fiscal/fatura acompanhada da planilha de medição, devidamente aprovada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato e pelo secretário da pasta. O pagamento deve ser exclusivamente através de depósito bancário.

O objeto do presente contrato tem garantia de 05 cinco anos consoante dispõe o art. 618 do CC, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa.

O critério de julgamento adotado neste edital é o de menor preço global.

Para fins de habilitação nesta concorrência, a licitante detentora da proposta de menor valor deverá enviar os seguintes documentos: habilitação jurídica, habilitação fiscal, social e trabalhista, e habilitação econômico-financeira.

O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente por infrações como inexecução parcial ou total do contrato, dar causa ao retardamento da execução, apresentar declaração ou documentação falsa, fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato, entre outras. As sanções incluem advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, e declaração de inidoneidade.

Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de impugnações poderão ser enviados ao agente de contratação, até três três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública.

No momento de cadastramento da proposta inicial, não pode haver qualquer elemento que possa identificar o licitante sob pena de desclassificação da proposta.

O valor global estimado pela administração para o objeto a ser contratado é de R ****,22.