BRASIL | PR | SENGÉS Cidade Pequena
Municipio De Senges - Departamento De Obras, Habitacao E Saneamento
Empreitada por preço global, para implantação de empreendimento habitacional de interesse social, com repasse COHAPAR, consistente de 20 ( vinte) unidades habitacionais com área individual de 47, 33 m2 e área total de 946, 60 m2, localizadas no loteamento Jardim Bela Vista, zona urbana do município de Sengés, PR
AI helper
O prazo para execução do objeto é de 360 dias, contados da data de assinatura do contrato. o prazo para execu��o do objeto, contados da data de assinatura do contrato, ser� conforme cronograma f�sicofinanceiro e o seguinte quadro: lote 001descri��o item 1prazo para execu��o do objeto 360 dias
O pagamento será efetuado conforme as condições contratualmente estabelecidas, observando eventuais retenções tributárias. efetuar os pagamentos devidos � contratada, conforme as condi�es contratuais estabelecidas, observando eventuais reten�es tribut�rias devidas sobre ovalor do faturamento, em conformidade com a legisla��o vigente.
A garantia do contrato será de 5% do valor total do contrato, podendo ser exigida garantia adicional se a proposta vencedora for inferior a 85% do valor orçado. a garantia prestada dever� ser de 5 do valor total do contrato. , sem preju�zo dagarantia adicional quando se enquadrar no subitem ****.
O critério de julgamento da licitação será o de menor preço. a licita��o ser� do tipo menor pre�o, sob a forma de execu��o: obra execu��oindireta empreitada por pre�o global.
A fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento. Os documentos exigidos para habilitação deverão ser enviados por meio do sistema em até 24 horas após a solicitação da comissão. os documentos exigidos para habilita��o dever�o ser enviados por meio do sistema, em campos pr�prios e formato digital, pelo licitante vencedor no prazo de no m�ximo, 24vinte e quatro horas, iniciando e encerrando em dia �til, contado da solicita��o dacomiss�o
As sanções aplicáveis aos licitantes e adjudicatários estão previstas no art. 156 da Lei nº 14. 133/2021, considerando a natureza, gravidade, circunstâncias e danos causados à administração pública. a administra��o poder�, garantida a pr�via defesa, aplicar aos licitantes eouadjudicat�rios as san�es previstas no art. 156 da lei no ****, sem preju�zo dasresponsabilidades civil e criminal.
É necessária a vistoria prévia do local de execução dos serviços, que deve ser agendada previamente por e-mail até o 3º dia útil anterior à abertura do certame. para esta contrata��o, quanto � avalia��o pr�via do local de execu��o: ser� necess�ria a vistoria pr�via do local de execu��o dos servi�os
Qualquer pessoa pode impugnar o edital até 3 dias úteis antes da data de abertura do certame. qualquer pessoa � parte leg�tima para impugnar este edital por irregularidade naaplica��o da lei no ****, de 2021, devendo protocolar o pedido at� 03 tr�s dias �teisantes da data da abertura do certame.
A proposta será desclassificada se identificar o licitante. A não apresentação de proposta, cálculo de BDI, planilha orçamentária ou cronograma físico-financeiro com valor diverso do lance vencedor ou prazo incorreto também pode levar à desclassificação. ser� desclassificada a proposta que identifique o licitante.
O valor estimado da contratação é de R$ ****,50. o pre�o m�ximo da contrata��o ser� de r ****, 50 tr�s milh�es, oitocentos esetenta mil, seiscentos e oitenta e tr�s reais e cinquenta centavos
Data do Pregão:
Lote 1: R$ ****,00 - Execução de obras com fornecimento de materiais
