Licitações Dobrada - SP

O edital prevê que o prazo de execução das obras será de 2 dois meses, contados a partir da data da assinatura do termo de contrato e a partir do recebimento pela contratada da autorização de início das obras.

O edital informa que os pagamentos serão efetuados em 2 duas parcelas, mensais, de acordo com a execução das obras e de acordo com o cronograma físico financeiro apresentado, sendo vedado o pagamento à item da planilha não executado.

O edital estabelece que para garantia do integral cumprimento das obrigações assumidas a contratada deverá prestar garantia, no valor correspondente a 5 cinco por cento do valor do contrato, até 10 dez dias úteis após a assinatura do respectivo instrumento, e uma das modalidades abaixo relacionadas: a caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública b segurogarantia c fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no país pelo banco central do brasil. d título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.

O edital informa que o critério de julgamento adotado será o menor preço global, considerado o menor dispêndio para administração, nos termos do art. 34 da lei n ****, e observadas as exigências contidas neste edital e seus anexos quanto às especificações do objeto.

O edital informa que poderão participar desta concorrência, as empresas legalmente constituídas, interessadas, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com o credenciamento regular no portal da bll e que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste edital e seus anexos.

O edital informa que o descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela contratada ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendolhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções: a advertência pelo atraso de até 10 dez dias corridos e sem prejuízo para o município de dobrada, na entrega da mercadoriaprestação do serviçoexecução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituiçãoreposição. b multa de até 10 do total do contratoordem de compraserviço para o caso de atraso superior a 10 dez dias corridos ou em situações que acarretem prejuízo a administração, na entrega da mercadoriaprestação do serviçoexecução da obra, ainda que inicial, intermediário ou de substituiçãoreposição. c multa de até 10 do total do contratoordem de compraserviço para o caso de execução imperfeita do objeto. d multa de até 20 sobre o valor total do contratoordem de compraserviço se deixar de entregar a mercadoriaprestar o serviçoexecutar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituiçãoreposição. e multa de até 20 sobre o valor total do contratoordem de compraserviço se deixar de entregar a mercadoriaprestar o serviçoexecutar a obra, no prazo determinado, ainda que inicial, intermediário ou de substituiçãoreposição. f impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, 4, da lei federal n **** g declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art. 156, 5, da lei ****

O edital informa que e facultada às empresas realizarem visita ao município de dobradasp, para que as licitantes possam conhecer seu ambiente físico, dimensionar os serviços, verificar suas condições técnicas, planejar a execução do objeto desta licitação e formular sua proposta comercial.

O edital informa que até 03 três dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório desta concorrência, devendo protocolizar o pedido diretamente pelo site www. ***. *. *, no local específico dentro do processo licitatório em análise cabendo ao agente de contratação decidir sobre a petição no prazo de 03 três dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

O edital informa que o valor global estimado em planilhas em anexo é de r ****, 76 um milhão, cento e oitenta e sete mil, quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos.

O critério de julgamento é menor preço global.

O prazo de execução das obras será de 4 quatro meses, contados a partir da data da assinatura do termo de contrato e a partir do recebimento pela contratada da autorização de início das obras.

Os pagamentos serão efetuados em 04 quatro parcelas, mensais, de acordo com a execução das obras e de acordo com o cronograma físico financeiro apresentado.

A contratada deverá prestar garantia, no valor correspondente a 5 cinco por cento do valor do contrato, até 10 dez dias úteis após a assinatura do respectivo instrumento.

O critério de julgamento adotado será o menor preço global, considerado o menor dispêndio para administração.

As empresas legalmente constituídas, interessadas, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com o credenciamento regular no portal da bll e que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste edital e seus anexos.

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela contratada ou não veracidade das informações prestadas, poderá acarretar, resguardados os preceitos legais pertinentes, sendolhe garantida a prévia defesa, nas seguintes sanções: advertência, multa, impedimento de licitar e contratar, e declaração de inidoneidade.

É facultada às empresas realizarem visita ao município de dobradasp, para que as licitantes possam conhecer seu ambiente físico, dimensionar os serviços, verificar suas condições técnicas, planejar a execução do objeto desta licitação e formular sua proposta comercial.

Até 03 três dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório desta concorrência.

O valor global estimado em planilhas em anexo é de r ****, 68 duzentos e sessenta e sete mil, oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos.

O edital prevê que o licitante vencedor deverá entrega o veículo, mediante empenho prévio, no prazo máximo de 30 trinta dias a contar da assinatura do termo de contrato.

O edital informa que o pagamento será efetuado no prazo de 15 quinze dias após a emissão da nota fiscal e contados da finalização da liquidação da despesa.

O edital estabelece que o veículo a ser fornecido deverá ter garantia mínima de 12 doze meses sem limite de quilometragem e manual do proprietário e de manutenção em português do brasil.

O edital informa que o critério de julgamento adotado será o menor preço unitário.

O edital diz que a presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

O edital informa que o licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações: a dar causa à inexecução parcial ou total do contrato.

Não se aplica a este objeto.

O edital informa que até 03 três dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este edital.